房屋買賣合同

時間：2023-07-08 07:56:11 買賣合同

（精品）房屋買賣合同

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，合同出現在我們生活中的次數越來越多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的房屋買賣合同，希望對大家有所幫助。

（精品）房屋買賣合同

房屋買賣合同1

　　民事起訴狀

　　原告：

　　注冊地

　　法定代表人：

　　電話：

　　被告：

　　地址：

　　電話：

　　訴訟請求：

　　1、請法院依法解除20xx年12月 26日原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同；

　　2、請求法院判決被告支付違約金610元；

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由：

　　原告于20xx年12月26日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告出售給被告位于鄭州市金水區玉鳳路西、燕南路北瑞豐苑的一套面積為96.6平方米的商品房，該房屋總價款為：881049元，其中有首付款271049元，余款610000元被告應在20xx年2月6日以商業貸款貸款的方式支付，合同還約定交房日期為20xx年10月31日之前。合同簽訂后，被告僅支付首付款271049元。之后，被告以貸款沒有通過為由，在合同約定的'余款交付日期到后，卻遲遲未能向原告支付610000元的余款。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行付款義務。雙方在合同第七條第二款中約定：“逾期90日后，出賣人有權解除合同，買受人按累計應付款的0.1%向出賣人支付違約金。”

　　因此，原告根據合同約定向法院起訴，要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同，并要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟，請求法院判如所請。

　　此致

　　金水區區人民法院

　　河南省置業有限公司

　　二O**年月日

房屋買賣合同2

　　賣方：(以下簡稱甲方)

　　買方：(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》、及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上，就房屋買賣事宜達成共識簽定本合同共同遵守共同執行：

　　甲方自愿將位于給乙方，房產證號為：赤房權證赤鎮公售字第1535新號，建筑面積為：114.21 m2(以該房屋產權證標注面積為準)年(以該房屋產權證標注年代為準)，產權人為石奎山，售價為人民幣￥20_00元，大寫金額貳拾萬元整。規劃用途為住宅，此價格包括室內裝修、屋內固定設施，附件一具體約定的物品和本樓房相應小棚簽定本合同時乙方向甲方支付購房定金(大寫金額)肆萬元整。

　　第二條付款方式：( √ )全款或( x )貸款

　　(一)全款付款方式的：20_年03月10日前乙方向甲方支付首付款人民幣(大寫)壹拾捌萬元整(含定金)，過戶當日乙方向甲方支付剩余房款人民幣(大寫)貳萬元整。

　　(二)銀行按揭貸款方式付款的：_年_月_日前乙方向甲方支付購房款人民幣(大寫) _ (含定金)，_年_月_日前乙方向甲方支付購房款人民幣(大寫) _元整，剩余房款人民幣(大寫) _元整，乙方向銀行公積金管理中心申請二手房貸款一次性支付給甲方。乙方因自身原因貸款未能獲得銀行或公積金管理中心批準的，雙方同意按照第_種方式解決：

　　1、乙方50日內自行籌齊剩余房價款，以現金形式支付給甲方;

　　2、乙方繼續申請其他銀行貸款，至貸款批準，其間產生的費用由乙方自行負擔;

　　3、本合同終止，乙方支付的.定金和房價款甲方應如數返還，雙方互不承擔違約責任，在申辦貸款過程中發生的各項費用(包括咨詢費)由乙方承擔。

　　第三條關于對房屋產權過戶及物業交割的約定

　　1、產權過戶時間：月日之前甲、乙雙方共同辦理房屋產權過戶手續(銀行或公積金管理中心貸款審批通過后15日內)，過戶時所發生的費用由甲方承擔，甲方應當協助配合乙方辦理有關手續。

　　2、物業交割時間：甲方于收到全部房款后日之內將房屋內物品搬清(補充協議約定時間)，將房門鑰匙、水卡、電卡、(附件一具體約定的物品)及其它一切相關手續交給乙方，并結清之前的電費、水費、取暖費、物業費、天然氣費及其它一切應交的費用。

　　第四條甲、乙雙方義務

　　(一)甲方義務

　　1、甲方保證對其所出售的房屋具有絕對產權，符合國家有關房屋(存量房)上市交易的相關規定，產權過戶時無產權糾紛、無抵押、無查封，可以自由買賣過戶，賣出后不得和乙方發生產權糾紛，如果和乙方發生產權糾紛，甲方承擔全部責任。如果該房屋產權有抵押，甲方必須在該房屋產權過戶之前到相關部門解除抵押。

　　2、甲方應保證該房屋交付時符合國家規定(不得惡意損壞房屋設施)，并保證該房屋未出租或承租人已經放棄優先購買權。

　　3、甲方應保證簽定本合同后7日內，將該房屋辦理產權過戶和辦理貸款所需要的相關證件(原件及復印件)提供給乙方。如果證件是假證或無效證件，其責任自負，并保證按時到場辦理該房屋產權過戶和貸款手續。甲方收到全部房款后30日內，將戶籍遷離本房屋。

　　(二)乙方義務

　　1、簽定本合同時向甲方支付定金。

　　2、乙方保證簽定本合同后7日內，自行準備好該房屋辦理產權過戶和辦理貸款所需要的相關證件(原件及復印件)。如果證件是假證或無效證件，其責任自負，并保證按時到場辦理該房屋產權過戶和貸款手續。

　　第五條違約責任

　　(一)甲方收到定金后，甲方不得隨意變更該套房屋價格或不出售此房、不配合乙方辦理相關手續，如果甲方違約，甲方同意無條件的雙倍返還乙方所交的定金共計：捌萬元整。若乙方違約，不購買該房屋，則乙方無權要求甲方退還已交定金，該定金歸甲方所有。

　　(二)甲方收到房款(部分或全部)后，若甲方違約不將該房屋出售給乙方或違反本合同第四條甲、乙雙方義務(一)甲方義務約定，甲方不僅要退還已經收到的全部房款，還要以所收到房款的20 %作為違約金賠償給乙方。

　　(三)乙方支付房款(部分或全部)后，若乙方違約不購買該房屋或違反本合同第四條甲、乙雙方義務(二)乙方義務約定，乙方應以所支付房款的20 %作為違約金賠償給甲方。甲方扣留違約金后，將剩余的房款一次性退還乙方。

　　(四)如果甲方逾期交付該房屋，或未能按約定日期到場辦理房屋產權過戶和貸款手續，給乙方造成損失，損失以日計算，每違約一日，甲方均應按該房屋成交價格的千分之五向乙方支付違約金，逾期超過20個工作日，乙方可以解除本合同，甲方承擔本合同第五條違約責任(一)(二)規定的違約責任。甲方交付房屋時，應到相關部門結清與該房屋有關的相關費用，不得拖欠費用，否則甲方要承擔相應的責任，與乙方無關。

　　(五)乙方對甲方所售房屋的真實情況和價格，以及房屋附屬設施充分了解均無異議。如果乙方逾期支付房款，造成合同無法履行，給甲方造成損失，損失以日計算每違約一日，乙方均應按逾期房款的千分之五向甲方支付違約金，如果乙方付款逾期超過20個工作日，甲方有權終止本合同，乙方向甲方支付的定金，甲方不退還。同時乙方還要承擔本合同第五條違約責任(一)(三)規定的違約責任。

　　第六條不可抗力因素

　　因不可抗力不能按照約定履行本合同的，依據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人，并自不可抗力事件結束之日起30日內向另一方當事人提供證明。

　　第七條:解決糾紛的方法：

　　本合同在履行中發生爭議，雙方可以協商解決如果協商不成雙方同意按以下第( 2 )種方式解決。

　　1、提交北京仲裁委員會仲裁。

　　2、任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力，該合同自簽字或蓋章之日起生效。

　　第九條：本合同未盡事宜，雙方可簽定補充協議，本合同的附件和補充協議為本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。

　　補充協議：

　　是以家庭為單位的第壹套樓房。

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：

　　身份證號：身份證號：

　　地址：地址：

　　年月日年月日

房屋買賣合同3

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜，經洽商簽訂合同條款如下，以便共同遵守。

　　1、乙方向甲方購買坐落在度假村組團內樓房___棟。建筑面積為______平方米。其面積以《建筑面積計算規則》為準。

　　2、商品房售價為人民幣_____元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用，但不包括建筑稅和公證費。

　　3、付款辦法

　　預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%，計人民幣_____元（其中10%為定金）。待房屋建筑工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。

　　4、交房時間

　　甲方應于____年____月將驗收合格的房屋交付乙方。

　　5、乙方在接到甲方交接房通知后的十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時，須委托甲方代管，并付甲方代管費________（按房價的'萬分之一/日計取）。

　　6、乙方從接管所購房屋之日起，甲方按照國家規定，對房屋質量問題實行保修（土建工程保修一年，水電保修半年，暖氣保修一個采暖期）。

　　7、違約責任

　　（1）本合同生效后，如乙方違約，乙方已繳定金不退；如甲方違約，則應雙倍退還定金。

　　（2）甲方如不能按期交付乙方所購房屋時（除人力不可抗拒原因外），每逾期一天，甲方向乙方償付承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋，乙方又同意提前接管時，以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。

　　8、乙方需要安裝電話，由甲方解決，費用由乙方承擔。

　　9、乙方對所購房屋享有所有權，但必須遵守國家有關房屋管理規定及度假村管理辦法。

　　10、甲乙雙方如在執行本合同過程中發生爭執，應首先通過友好協商解決；如雙方不能達成一致意見時，應提交仲裁委員會進行仲裁。

　　11、本合同一式九份，正本兩份，雙方各執一份；副本六份，雙方各執三份。正副兩本具有同等法律約束力。

　　12、本合同經雙方簽字蓋章并公證后生效。本合同未盡事宜由雙方另行協商。

　　13、本合同附件

　　（1）房屋平面位置及占用土地范圍圖

　　（2）度假村別墅暫行管理方法

　　甲方：（蓋章）____________乙方：（蓋章）____________

　　法定代表人：______________法定代表人：______________

　　地址：____________________地址：____________________

　　電話：____________________電話：____________________

　　開戶銀行：________________開戶銀行：________________

　　賬號：____________________賬號：____________________

房屋買賣合同4

　　甲方（出賣人）：

　　身份證件號碼：

　　乙方（買受人）：

　　身份證件號碼：

　　甲乙雙方經過有好協商，就房屋買賣一事，在平等、自愿、誠實信用的前提下，達成如下協議：

　　第一條、甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下：

　　該房屋座落于，房屋所有權證號為；建筑面積為平方米，兩室一廳一廚衛。總房款為小寫：元整（大寫：元整）。

　　第二條、甲方承諾與保證

　　（一）甲方保證已如實陳述本合同所售房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋在交易時沒有產權糾紛或影響雙方交易的任何法律障礙，與他人沒有任何產權及經濟糾紛，甲方保證該房屋不受他人合法追索；

　　（二）甲方承諾并保證，依法享有本合同所售房屋共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方；

　　（三）在本協議簽訂之日起至甲方將房屋產權過戶給乙方前，甲方不能將房屋再次轉讓、出售給第三人。

　　第三條、房屋價款及支付時間

　　（一）該房屋乙方首次向甲方支付房屋轉讓價款小寫元整（大寫：元整），剩余房款4萬元整，（大寫：肆萬元整），自合同簽訂之日起，乙方分期8期（每期為每月5000元整）支付給甲方，乙方需每月5日之前將每期房款支付給甲方，乙方如有逾期，每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與甲方。

　　（三）上述剩余房款肆萬元整，乙方自愿按壹分的利息向甲方支付，利息按乙方每期還款后的本金計算。

　　（四）該房屋首次房款元整，乙方在簽訂本合同時一次性以轉賬或現金方式支付給甲方，甲方向乙方出具收款收據；剩余房款乙方應按本合同約定以法履行。

　　第四條、甲乙雙方的權利與義務

　　1、甲、乙雙方定于20 年月日正式交付該房屋。

　　2、甲方應積極協助乙方辦理產權過戶登記手續，將房屋產權過戶給乙方或乙方指定人員。

　　3、該房屋電費、水費、燃氣費等相關費用自本合同簽訂之日起由乙方開始支付，本合同簽訂前由甲方支付。

　　第五條、違約責任

　　（一）甲方如不按合同協助辦理房產過戶以及交付房屋的，乙方有權解除本合同。

　　（二）乙方全部或一部分不履行本合同約定的.日期給付剩余房價款時，逾期超過2個月時，甲方有權解除本合同，乙方按原價將本房屋轉讓給甲方，并賠償給甲方違約金人民幣拾萬元整。

　　第六條、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本合同的附件均為本合同不可分割的部分。

　　第七條、甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議，應協商解決。協商不成的，由房屋所在地人民法院起訴管轄。

　　第八條、其他條款：

　　第九條、本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份，均具有相同的法律效力。

　　第十條、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(簽章)：

　　乙方(簽章)：

　　聯系電話：

　　簽約日期：

房屋買賣合同5

　　甲方：___________________乙方：__________________

　　乙方負責向甲方提供符合農殘檢驗達標和衛生質量達標的海南香蕉，雙方就供銷事宜達成如下協議：

　　一、價格：

　　人民幣________元/斤。此價格為固定價格，在約定的采購數量內除不可抗力因素外，乙方不得進行價格調整。此價格含香蕉凈果價、砍蕉費用、挑蕉費用、包裝工人費用、包裝箱費用、代辦費用、裝車費用、長途運輸費用、保險費等其他與之相關費用。

　　二、貨款保證金：

　　甲方預付乙方人民幣__________萬元作為貨款保證金，此保證金在本合同最后一批發貨時可抵扣貨款。如果乙方在本合同期內某日發貨價款超過人民幣__________萬元時，乙方有權要求甲方增加等值的保證金以保證乙方的貨款權益，否則乙方有權拒絕發貨，同時此款作為本合同的違約金。如該違約金尚不足以彌補甲方因此所遭受的損失，乙方還應支付其不足部分。

　　三、貨款結算：

　　乙方每天發貨結束后，提供給甲方當天發貨數量一致的農產品銷售發票、運費發票、保險費用發票，甲方收到票據次日按發票總額支付貨款(含運費、保險費)。乙方指定賬戶：________________戶名：____________開戶行：______________賬號：

　　______________

　　四、數量：

　　總量不低于___________噸，如甲方訂單數量超過__________噸時，采購價格雙方另行協商。

　　五、訂貨：

　　甲方以郵件、傳真等書面形式向乙方下訂單。乙方應在收到甲方書面訂單后一小時內回復，否則，視為乙方同意甲方下發的訂單，乙方保證能按本合同約定的采購價格和書面訂單中所約定的數量供貨。

　　六、交付：

　　乙方裝車完畢且甲方代表簽署交接單即為交付。

　　七、時間：

　　首批貨物的交貨時間為___________年___月_______日，后期貨物的交貨時間依甲方下達訂單中指定的時間來確定，但總量________噸內的最后一批貨物訂單最遲不超過_________年_____月____日，逾期價格另議。

　　八、運輸：

　　乙方義務性代替甲方組織汽車物流運輸，在甲方指定時間內將貨物運送至甲方指定的地點。乙方義務性代替甲方為每輛運輸車貨物辦理貨損險，保險受益人為“_______________有限公司”，保險金額為人民幣______萬元。貨物運輸費和貨損險保險費包含在貨物價格內，甲方無需另行支付。甲方收貨地點、收貨人相關信息詳見甲方訂單。

　　九、包裝標準：

　　總體以貨物在裝卸、運輸過程中不被損壞為原則進行包裝。每紙箱凈重不得低于30斤，每份香蕉重量大約在5.5~6.5斤之間，單把香蕉之間須采用隔離紙板隔離。

　　十、質量標準：

　　乙方保證提供的產品農殘檢驗達標和衛生質量標準。甲方應當派人在裝貨現場進行質量監控，甲方所派工作人員有權拒絕不符合質量要求的產品裝車。

　　十一、驗收：

　　甲方按本合同約定的質量標準和新鮮農產品可供銷售的標準驗收貨物，甲方提出驗收異議的期限為收貨后2日，乙方收到甲方異議后應當及時為甲方解決異議。

　　十二、違約責任：

　　1、乙方遲延履行交貨，除依甲方要求繼續履行外，還應向甲方支付該遲延部分貨物貨款總金額的________%的違約金，如該違約金尚不足以彌補甲方因此所遭受的損失，乙方還應支付其不足部分。

　　2、乙方貨物數量不足，除依甲方要求補送外，還應按該差額數總金額的_______%向甲方支付違約金，如該違約金尚不足以彌補甲方因此所遭受的損失，乙方還應支付其不足部分。

　　3、因乙方貨物質量不合格(包括貨物本身質量不符合雙方約定、因包裝、運輸等其他原因而致使貨物質量不合要求，等等)，除依甲方要求補送同數量的`合格品外，同時按不合格品總金額的_________%向甲方支付違約金，如該違約金后尚不足以彌補甲方因此所遭受的損失，乙方還應支付其不足部分。

　　4、乙方因不履行本合同規定的義務或因乙方原因導致本合同解除，乙方應向甲方支付不履行貨物貨款總金額_________%的違約金，如該違約金尚不足以彌補甲方因此所遭受的損失，乙方還應支付其不足部分。

　　5、因天氣等不可抗力造成的延遲交貨，乙方不承擔違約責任。

　　十三、爭議解決方式：

　　本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成，雙方有權在合同履行地人民法院起訴解決。

　　十四、其他

　　1、本合同自雙方簽字或蓋章后生效(傳真件具有同等法律效力);

　　2、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力;

　　3、甲乙雙方營業執照復印件(加蓋公章)、法人授權書或公司授權書(原件)、被授權人身份證復印件以及甲方所下的書面訂單作為本合同附件。

　　甲方(蓋章)：_________________ 乙方(蓋章)：___________________

　　法定代表人或被授權人(簽字)：________________ 法定代表人或被授權人(簽字)：________________

　　時間：__________年_____月_____日時間：__________年_____月_____日

房屋買賣合同6

　　出賣人(甲方)：

　　身份證號碼：

　　買受人(乙方)：

　　身份證號碼：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣房產等相關事宜達成如下協議，以資共同遵守：

　　一、甲方自愿將其位于_____________________________的房產及其土地使用權(一層車庫一處，建筑面積_____平方米;車庫門前附屬場地____ _____平方米及附屬卷閘門、防盜窗等設施，上述內容以下簡稱“本房屋”)以人民幣_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(￥______ __元)的價款出售給乙方。

　　二、乙方支付甲方合同保證定金萬元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。

　　三、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方須無條件協助乙方辦理房屋產權過戶手續，辦理過戶手續發生的契稅、土地出讓金由乙方負擔。甲方承擔本合同轉讓的房屋及土地稅費。乙方在甲方交付房屋后一次性將房款交付甲方。(交易后甲方給乙方寫好收據)

　　四、本合同簽訂后，甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。

　　五、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納購房后應付的.各項物業費用。本合同簽訂后，甲方不得以本房屋為關聯與他人訂立任何合同。

　　六、違約責任

　　1、甲方應當于年月日交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之三計算違約金支付給乙方。逾期超過30天時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣元。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之三計算的違約金給甲方。逾期超過30天時，甲方有權解除

　　甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　電話：_______________________電話：___________________________

　　傳真：_______________________傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

房屋買賣合同7

　　甲方：_______________(賣方)

　　乙方：_______________(買方)

　　甲乙雙方經平等自愿協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　一、住房的基本情況

　　甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方已了解該房屋的具體情況并自愿購買該房屋。該房屋的具體情況如下:

　　房屋位置：_______________。

　　該房屋建筑面積：___㎡+___㎡ =___㎡(見附圖)

　　建筑面積：____________(見附圖)

　　房屋邊界：_______________(見附圖)

　　二、房價及其他費用

　　甲乙雙方經協商一致，甲方出售該房屋的建筑面積、建筑面積及土地出讓金總額為人民幣_______元。(土地轉讓另見土地轉讓協議)

　　三、付款條件

　　簽訂本協議時支付人民幣______元，余額于______年___月___日付清，并以甲方收據為證。

　　四、特別協議

　　1.甲方必須保證所售房屋的'產權歸甲方所有，由于乙方購買的房屋為農村土地房屋，沒有房屋產權證，今后由甲方負責拆除違章建筑。

　　2.如房屋水電不到位，甲方應配合安裝到戶，但相關費用由乙方承擔。

　　3.自本協議簽署之日起，雙方不得反悔。一方反悔的，除返還總房價外，還必須賠償對方總房價的25%。

　　五、本協議未盡事宜，由甲乙雙方另行協商，并簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　六、本協議自雙方簽字之日起生效。

　　七、本協議一式兩份，甲方執一份，乙方執一份。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

房屋買賣合同8

　　甲方(賣房人): 身份證號碼：

　　乙方(買房人)：身份證號碼：

　　甲、乙雙方經過友好協商，訂立本合同：

　　1、甲方自愿將座落于室的房產出售給乙方。(產權人為: ;產權證編號： ;產權性質為: 出售住宅)

　　2、房產的建筑面積為：平方米。

　　3、房產的成交價格為人民幣：，此房款包含。凡本條款未約定的設施、物品出現糾紛，甲乙雙方互不追究責任。

　　4、付款方式：

　　① 甲乙雙方于年月日簽定本合同，同時乙方付給甲方購房定金人民幣。

　　② 甲乙雙方于年月日之前辦理該套房產的過戶手續，同時乙方將購房首付款人民幣，其中包含購房定金 )一次性付給甲方。

　　③ 因乙方需貸款付剩余房款，乙方委托三河燕郊中世宏基房地產經紀有限公司辦理貸款事宜，則貸款到位后，由將剩余房款人民幣一次性付給甲方。至此，甲方已收到乙方購房全部房款。

　　5、甲方保證所售該套房產產權清楚，無糾紛，未設定任何他項權利。否則，由此引發的一切后果均由甲方承擔全部責任。

　　6、該套房產過戶時應交納的相關稅、費由方全部承擔;貸款時應交納的相關費用及應支付給三河燕郊中世宏基房地產經紀有限公司的傭金由方全部承擔。

　　7、甲方承諾收到乙方購房的同時將該套房產及其全部手續移交給乙方,并保證房屋內部設施使用功能完好。

　　8、自房產交割之日以前，有關該套房產的物業費、取暖費、水費、電費等甲方使用期間產生的各項費用由甲方全部結清。如房產交割時甲方未能將各項費用結清,則暫押房款人民幣在三河燕郊中世宏基房地產經紀有限公司,待甲方將各項費用全部結清后,由三河燕郊中世宏基房地產經紀有限公司退還給甲方。

　　10、逾期交房的違約責任:甲方每逾期一日交房，則按房價總額的計算違約金,在房產交割當日以現金形式一次性-交給乙方。甲方逾期交房超過日時,乙方有權解除合同,甲方除將已收房款全部退還給乙方外,應賠償人民幣壹萬圓違約金及乙方各種損失費(如傭金、搬家費、誤工費、過戶費等實際發生的費用)交予乙方。

　　11、買受人逾期付款:乙方未按合同規定時間交款時,每逾期一日,按房款總額的計算違約金,在房產交割當日以現金的形式一次性-交給甲方。如乙方逾期付款超過日時，甲方有權解除合同，乙方除將該套房屋的全部手續退還給甲方外，應賠償甲方人民幣壹萬圓違約金，并賠償損失費(如傭金、搬家費、租房費、誤工費等實際發生的費用)交予甲方。

　　12、室內設施損壞或不全(與合同內容不符)，甲方應在日內負責修繕，或賠償給乙方。

　　13、甲乙雙方一經簽定本合同，即具有法律效力，甲乙雙方均不得違約。如甲方違約，則甲方無條件退還乙方已付全部房款并賠償乙方違約金人民幣壹萬圓整;如乙方違約，則乙方無條件從該套房產中搬出，甲方從乙方所付房款中扣除違約金人民幣壹萬圓整，歸甲方所有，剩余房款全部退還給乙方。

　　14、如有未盡事宜，雙方協商解決或另立補充協議。

　　15、甲乙雙方如有爭議，任何一方都可在房產所在地的人民法院提起訴訟。

　　16、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執壹份，壹份，三河燕郊中世宏基房地產經紀有限公司存檔壹份，本合同自雙方簽字之日起開始生效。

　　甲方：乙方：

　　簽約地點：三河燕xx

　　簽約時間：年月日【2】：貸款房屋買賣合同范本

　　甲方(出售方)：身份證號：

　　乙方(購買方)：身份證號：

　　為了確保房屋買賣雙方的`合法權益，甲乙雙方現就房屋買賣自愿達成協議如下：

　　第一條經甲乙雙方共同協商，甲方自愿將位于賓縣賓州鎮區內獨立一二樓(建筑面積平方米)出售給乙方。甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權，沒有抵押等各種負擔。

　　第二條上述房屋的出售價為人民幣元整(￥元)，此價格自甲乙雙方簽訂協議書之日起不得變更。

　　第三條付款方式為現金交付，本協議簽訂之日乙方一次性將購房款交付甲方。

　　第四條因甲方交房前需要搬家，乙方給甲方一個月的時間，甲方必須在20xx年1月日將房騰出并交付給乙方。

　　第五條因該房尚未辦理產權證，故本協議簽訂之日甲方必須把此房的原買賣合同原件及相關票據均由乙方保管。將來房產證及土地證發放后甲方必須積極辦理，以及必須積極配合乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續，并將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續，房屋的產權及使用權歸乙方所有，甲方不再擁有產權 1

　　及使用權等任何權利。

　　第六條自本協議簽訂之日起，如遇征用、開發、拆遷等與此房相關的權利義務等均由乙方享有和承擔，在此日之前由此房產生的權利義務均由甲方享有和承擔。

　　第七條上述住宅的交易過戶費用由甲方承擔。

　　第八條違約責任：

　　(一)甲方在收到乙方支付的購房款后未按規定時間將房及產證交給乙方的，視為甲方違約，乙方有權要求甲方履行合同并承擔違約責任，也有權解除本合同并要求甲

房屋買賣合同9

　　編號：______________

　　甲方：______________法定代表人：______________

　　地址：________________________電話：____________________

　　乙方：______________身份證號碼：______________

　　地址：________________________電話：____________________

　　為了保護商品房交易雙方的合法權益，經雙方協商，就乙方認購甲方的商品房一事達成如下協議：

　　一、認購房屋基本情況

　　1.乙方預定甲方建設開發的______項目，位于______區______路______號院______號樓______單元______層______號房屋，戶型為____________。該房屋暫測建筑面積______平方米。

　　2.房屋建筑面積每平方米/人民幣______萬______仟______佰______拾______元，總房款人民幣______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元。

　　3.認購方共有人：

　　____________身份證號碼：____________電話：____________

　　二、認購有效期

　　甲方承諾為乙方所預定房屋的.保留期限自該認購書簽定日起15日止。

　　三、認購訂金

　　本協議簽訂時，乙方向甲方支付訂金人民幣______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元。乙方須在上述房屋保留期限內，攜本協議到甲方售樓處，與甲方協商簽定《商品房買賣合同》有關事宜。上述訂金____________在甲、乙雙方簽定《商品房買賣合同》時，由甲方退還或抵作該房屋的購房價款。

　　四、付款方式

　　乙方同意選擇下列第______種付款方式，在與甲方簽定《商品房買賣合同》后向甲方支付購房價款。

　　1.一次性付款

　　2.分期付款

　　3.按揭付款

　　五、證明文件

　　甲方應向乙方出示下列證件及其相關材料。

　　1.企業法人營業執照證號：__________________

　　2.房地產開發企業資質證書證號：__________________

　　3.國有土地使用權證書證號：__________________

　　4.建設工程規劃許可證證號：__________________

　　5.房屋預售許可證證號：__________________

　　六、甲方承諾

　　1.如果甲方提供虛假材料，此協議無效，甲方除退還訂金外還應承擔相應的法律責任。

　　2.自本協議簽訂后，為乙方保留該房屋15日止，不得與第三方簽訂該房屋《商品房認購協議書》或《商品房買賣合同》并承諾在乙方攜本協議與甲方簽訂《商品房買賣合同》時，甲方將完全履行本協議中約定的房屋位置、面積、價款、戶型等條款。如甲方違反上述約定，需向乙方雙倍返還訂金，同時本協議自動失效。

　　3.乙方需要變更商品房認購協議內容的，經雙方協商一致后，甲方應予配合。

　　七、乙方承諾

　　1.本協議簽訂后，在上述約定的時間內到甲方指定的地點與甲方簽訂《商品房買賣合同》，并承諾在甲方簽訂《商品房買賣合同》時，乙方將完全遵循本協議中約定的買受人、房屋位置、面積、價款、戶型等條款。

　　2.如買受人不能履行本協議書確定的義務，視為乙方自行放棄該房屋的保留權，甲方有權終止本協議的履行，同時乙方已交付的訂金不予返還。

　　3.甲方需變更商品房認購協議內容的，經雙方協商一致后，乙方應予配合。

　　八、其它補充協議

　　1.______________________________________________________

　　2.______________________________________________________

　　3.______________________________________________________

　　4.______________________________________________________

　　5.______________________________________________________

　　九、雙方應保證其聯系方式真實可靠。

　　十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，自甲乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方：____________乙方：_________

　　法定代表人：______共有人：_______

　　_________年______月_____日

房屋買賣合同10

　　簽訂時間：

　　簽訂地點：

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲乙雙方就位于的一處農村房屋的買賣事項，根據我國物權法、土地管理法等相關法律規定，經充分、平等協商，自愿達成如下一致協議；

　　一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。

　　二、房屋情況：

　　本合同項下的房屋位于_____市_____街道，相鄰為，建筑面積，北屋，東屋，西屋，南屋，院落面積為，房屋登記在名下或宅地基使用權證登記在名下。

　　三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為______村_____組集體土地，并征得其他村民和村集體同意，可以長期占有、使用。

　　四、在房屋交付給乙方前，甲方保證：

　　1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權利，或已征得其他權利享有人的同意，擁有處分該房屋的權利；

　　2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協議、抵押協議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利；

　　3、如甲方違反本保證，須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。

　　五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元，該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。

　　六、房款支付：自該合同雙方簽字之日起日，乙方一次性付清全部款項，并將該款項匯入甲方賬號為的賬戶；如未按期交付房款，乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金，如乙方在合同簽訂之日起天仍未付清房款，甲方不經乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方違約責任的權利。

　　七、房屋交付：乙方根據第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起日內，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方并負責騰空房屋；如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止；如甲方在合同簽訂后一個月內，仍未交付房屋，乙方不經甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的違約責任，因乙方未付清房款的'原因除外。

　　八、在接到乙方辦理房產過戶的書面通知后日，甲方應當根據乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產權過戶的相關手續；如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付元違約金，直至協助乙方辦理完房產過戶為止；因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過戶的，與甲方無關。

　　九、該房屋交付給乙方后，該房屋（包括土地、房屋及附屬設施）的所有權益歸乙方所有，包括但不僅限于征地補償、拆遷補償等；如甲方得到該上述補償款后應當將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付元的違約金。

　　十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權利；甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利，造成乙方無法繼續占有、使用或處分房屋的，甲方除返還本合同全部購房款外，須按照發生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。

　　十一、在本合同簽訂之日起，甲方未經乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。

　　十二、其他事項：

　　1、如果雙方就本合同事項發生爭議，雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。

　　2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人，并在本合同上簽字摁手印。

　　3、本合同正本一式六份，雙方各持三份；自雙方簽字摁手印之日起生效，并持續有效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

房屋買賣合同11

　　甲方（出售方）：

　　乙方（購買方）：

　　甲乙雙方及中介方在自愿平等，互惠互利的原則下經友好協商就乙方購買甲方房屋事宜達成協議如下：

　　第一條甲方自愿將其座落于**區**路**號**小區**號樓**號，建筑面積**平方米，結構房屋及其附屬設施、設備出售給乙方。該房產的相關權益隨該房產一并轉讓。

　　第二條甲乙雙方商定該房產的成交價格為人民幣***元整大寫：人民幣**萬元整。本協議簽訂當日，乙方一次性支付甲方**元整，付款方式為銀行轉帳。

　　第三條甲方保證上述房地產權屬清晰，無爭議；未被判決、裁定限制出售，也未設置抵押，不在建設拆遷范圍內并已取得其他共有人同意。

　　第四條所有購房款付清后本協議自動生效，房屋買賣即成事實。乙方隨即享有該房產的所有權，并承擔該房產毀損、滅失的風險。甲方及繼承人不再享有該房產的所有權，不得再次轉賣他人或用作抵押或用作財產繼承或用作財產分割等任何權利，如甲方與其他第三方發生產權糾紛或債權債務關系使得乙方無法如本協議約定獲取該房產所有權，即甲方違約。

　　第五條在政策和法律允許范圍內，乙方要求甲方過戶，甲方或甲方繼承人應無條件積極協助乙方到房屋權屬登記機關辦理過戶。過戶時產生的'所有稅費全部由乙方負責繳納。

　　第六條物業管理、水、電、燃氣、有線電視、電話等相關雜費，按下列約定處理：

　　1、甲方負責將以上雜費繳納至協議簽定之日（或**年**月止）。

　　2、協議簽定之日后（或**年**月起）由乙方負責。

　　第七條協議生效當日，甲方應將購買該房產過程中的相關費用票據、房屋產權證書和購房協議等全部資料原件乙交乙方保存。

　　第八條甲、乙雙方從簽訂協議之日起，均需遵守本協議約定，無論今后房價如何變動，甲、乙雙方不得違約。

　　第九條違約責任

　　如甲方違約：

　　甲方無條件退還乙方全部購房款，并向乙方支付全部購房款總額的**%作為違約金賠付乙方，乙方退回甲方該房產和所有房產資料；

　　如乙方違約：

　　乙方將已支付的購房款作為違約金，并無條件退回甲方該房產和所有房產資料。

　　第十條本協議未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

　　第十一條甲、乙雙方在履行本協約中若發生爭議，可提交沈陽仲裁委員會仲裁或依法向人民法院起訴訟。

　　第十二條該協議一式兩份，甲、乙雙方簽字后，立即生效，各持一份，具有同等效力。

　　甲方簽名：乙方簽名：

　　甲方聯系電話：乙方聯系電話：

　　甲方身份證號碼：乙方身份證號碼：

　　年月日年月日

房屋買賣合同12

　　合同編號：_________

　　甲方(賣方)：_______________

　　身份證號碼：_______________

　　乙方(買方)：_______________

　　身份證號碼：_______________

　　甲乙雙方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。

　　一、房屋基本情況

　　甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已了解該房屋具體狀況，并自愿購買該房屋，該房屋具體狀況如下;

　　房屋位置：_______________。

　　房屋占地面積：_______________。(見附圖)

　　房屋建筑面積：_______________。(見附圖)

　　房屋界線：_______________。(見附圖)

　　二、房屋價格及其他費用

　　甲、乙雙方協商一致，甲方所售房屋占地面積,建筑面積及土地流轉費用總金額為人民幣______(寫)(￥______元)。(土地流轉另見土地流轉協議書)

　　三、付款方式

　　簽訂協議時付人民幣______(寫)(￥______元)，尾款于_________年______月___日付清，付款以甲方出示收據為證。

　　四、特別約定

　　1.甲方必須保證所賣房屋產權屬于甲方所有，因乙方所購房屋為農村土地建筑,該房屋現無房屋產權證，若以后因違章建筑拆除由甲方負責。

　　2.該房屋現水，電沒有到位，甲方應予配合安裝到戶，但相關費用由乙方負擔。

　　五、本協議自簽訂之日起，買賣雙方不得悔,如有一方悔，除退回房屋總價款以外，還必須賠償另一方房屋總價款的______%賠償金。

　　六、乙方所購房屋位置夾在其他相鄰房屋中間兩面共有墻體，若干年后相鄰房屋如拆遷但不能拆除共有墻體，若要拆除必須經雙方同意。

　　七、本協議未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議，補充協議與本協議具同等法律效力。

　　八、本協議自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　九、本協議一式二份，甲方執一份、乙方執一份。

　　簽署時間：_________年______月___日

　　甲方(蓋章)：_______________

　　聯系人：_______________

　　聯系方式：_______________

　　地址：_______________

　　乙方(蓋章)：_______________

　　聯系人：_______________

　　聯系方式：_______________

　　地址：_______________

房屋買賣合同13

　　出賣人：________________________（以下簡稱甲方）

　　買受人：________________________（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。

　　一、甲方愿將自有坐落____________市_________路________號房屋_______間，建筑面積_______________平方米售賣給乙方。

　　二、甲方出售給乙方的房屋東至_____________，南至____________，西至_________，北至____________（附四至平面圖一張）。其房屋包括陽臺、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。

　　三、上列房屋包括附屬設備，雙方議定房屋價款人民幣萬元，由甲方售賣給乙方。

　　四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期，在雙方簽訂買賣合同之日，付人民幣__________________萬元；第二期在交付房屋之日，付人民幣____________萬元；第三期，在房屋產權批準過戶登記之日付清。每期付款，甲方收到后出具收據。

　　五、甲方應自本合同簽訂日起____________天內將房屋騰空，連同原房屋所有權等有關證件，點交乙方，由乙方出具收到憑證。

　　六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協助。如因甲方的延誤，致影響產權過戶登記，因而遭受的'損失，由甲方負賠償責任。

　　七、本合同簽訂前，該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用，概由甲方負責。本合同發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定，各自承擔。

　　八、甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時，乙方得解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

　　九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方得解除本合同。解約時，乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。

　　十、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受后，如該房屋產權有糾葛，致影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，并賠償乙方損失。

　　十一、交屋時，乙方發現房屋構造或設備與合同約定的不符，經鑒定屬實，甲方應于1個月內予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求，乙方得解除合同，解約時，甲方除返還全部房價款后，并按本合同第八條規定承擔違約責任。

　　十二、房屋所占用的土地（包括庭院圍墻等）所有權屬于國家。乙方取得上開房屋占有相應比例的土地使用權，并依照國家法律的規定繳納土地使用權及其他有關費用。

　　十三、本合同的附件與合同有同等效力。

　　十四、本合同一式4份，甲乙方各執1份，另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。

　　甲方：（簽章）__________________

　　乙方：（簽章）__________________

　　__________年_________月_______日

　　訂于____________________市（縣）

房屋買賣合同14

　　甲方：____________身份證號：____________

　　聯系地址：____________，聯系電話：____________

　　乙方：____________身份證號：____________

　　聯系地址：____________，聯系電話：____________

　　見證人：____________，身份證號：___________

　　甲、乙雙方進行了充分了解和協商，在平等自愿的基礎上，就下列房屋的居住買賣事項達成以下協議：

　　一、甲方房屋的概況：____________

　　房屋座落：_________________，建筑面積：________平方米

　　二、甲方對此房產的產權情況對乙方作了全面介紹，乙方對此房進行了充分了解并實地查看，對該房現狀無異議。

　　三、甲方承諾該房產的購房款已經向開發單位付清，若存在余款，甲方承諾在過戶至乙方名下之前還清;該房產的買賣事宜已經征得夫妻另一方的同意;甲方承諾該房產無抵押、無查封、無租賃情況。

　　四、因上述房產現在不具備上市交易買賣過戶條件，故甲、乙雙方先行對上述房產的居住進行約定。在甲方的上述房產具備上市買賣過戶條件時，甲方必須將該房產按照本合同的約定出售給乙方并辦理房產過戶手續。

　　五、買賣成交價格：甲、乙雙方議定上述房屋的成交價格為：人民幣(小寫)________元;大寫________元。房屋定金________元，將來從總房款中扣除，房產過戶稅費的由________承擔。(注：甲方從開發單位取得不動產權證產生的費用由甲方承擔)。

　　六、付款方式：乙方的全部房款分次付清。

　　第一次預付房款：____________

　　第二次預付房款：____________

　　第三次預付房款：____________

　　七、乙方不能按時向甲方支付房款的，每延期一日，由乙方向甲方支付總房價千分之____的違約金。逾期____日的，甲方有權解除合同，同時乙方應向甲方賠償損失當時總房價的50%。

　　八、本合同總則部分關于房屋買賣成交價以及付款方式的條款自甲、乙雙方簽署本合同時生效，在辦理房產過戶手續時無論此房屋的市場價如何變化，都以本合同約定的房價款為準。

　　九、因上述房屋目前沒有房屋權屬證書，還不具備上市交易過戶條件，但已符合居住條件。甲方于____年____月____日將此房屋的鑰匙交乙方，由乙方無償居住此房屋，居住期間為自交鑰匙開始至將該房產過戶到乙方名下為止。乙方有權對此房屋進行自行居住、裝修、出租等，甲方無權干涉。若因甲方違約，導致合同無法履行被解除的，乙方有權要求甲方賠償裝修損失，若乙方違約造成的，裝修費用自行承擔。

　　十、甲方向乙方交房屋鑰匙時，雙方應共同查驗水、電、暖氣、煤氣、物業管理費等費用。在交接前所產生的費用由甲方承擔，交接時應一并結清。交接后所產生的費用由乙方承擔，如須甲方配合辦理交費時，甲方應予以協助。

　　十一、甲方不能按時向乙方交房的，每延期一日，由甲方向乙方支付總房價千分之____的違約金。逾期____日的，乙方有權解除合同，同時甲方應向乙方賠償損失當時總房價的50%。

　　十二、在乙方居住期間，上述房產還不具備買賣過戶條件之前，任何一方未經對方同意都不得悔約。若甲方向乙方提出或向法院起訴，要求乙方搬出房屋等致使此合同不能履行的，甲方應將所收乙方的房款全部退還并向乙方賠償損失。當時總房價的50%;若乙方向甲方提出或向法院起訴，要求不再居住此房等致使合同不能履行的，乙方所付全部房款不予退還。

　　十三、在乙方購買的上述房產具備辦理《房屋權屬證書》時，甲方必須在此房的房產證辦理完后一個月內，協助乙方將此房產過戶至乙方名下。若甲方不配合，乙方有權向法院起訴，強制甲方辦理過戶手續，所產生的訴訟費、律師費等損失由甲方承擔。

　　十四、在上述房產具備買賣過戶條件后，任何一方未經對方同意都不得悔約。若甲方向乙方提出或向甲方起訴，致使此合同不能履行，無法實現合同目的`的，甲方應將所收房款全部退還并向乙方賠償損失當時總房價的100%。;若乙方向甲方提出或向法院起訴，致使此合同不能履行，無法實現合同目的的，乙方所付全部房款不予退還。

　　十五、在上述房產具備交易過戶條件后，甲方未經乙方同意又將上述房產轉讓給他人并已辦理房產過戶手續的，甲方必須將所收乙方的全部房款退還并向乙方按所收全部房款的一倍進行賠償。

　　十六、甲方保證上述房產權屬無爭議，若發生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛，由甲方負責解決并承擔一切后果，因此給乙方造成損失的，甲方負責賠償。若在本協議簽訂后，房屋過戶至乙方名下之前，發生該房屋被抵押、查封等情況，乙方有權解除合同，并要求甲方賠償乙方合同總價款30%的違約金或賠償損失，乙方因此產生的訴訟費、保全費、律師費等由甲方承擔。

　　十七、本合同在履行中發生爭議，甲、乙雙方應協商解決。協商不成，任何一方可向房屋所在地的人民法院起訴。

　　十八、本合同一式四份，甲、乙雙方各執一份，見證人各執一份。

　　十九、其他約定事項：

　　1、乙方居住期間，按時交納水、電、暖氣、物業費等各項費用。

　　2、如在預付款還未執行完畢時，《房屋權屬證書》已辦理完成，乙方應及時支付尾款，甲方積極配合乙方辦理更名或過戶手續。

　　3、甲方將購房合同交與乙方保管。

　　4、在本協議簽訂之日至房屋過戶之前，甲方有義務配合乙方去房管部門查詢房屋的登記情況。

　　甲方：____________(夫妻雙方簽字)乙方：____________

　　電話：____________電話：____________

　　見證人：____________

　　簽訂時間：____________

房屋買賣合同15

　　賣方(以下簡稱甲方)：_____

　　(本人)(法定代表人)姓名：_____國籍：_____

　　(身份證)(護照)(營業執照號碼)：_____

　　地址：_____郵政編碼：_____聯系電話：_____

　　委托代理人：_____國籍：_____電話：_____

　　地址：_____郵政編碼：_____

　　買方(以下簡稱乙方)：_____

　　(本人)(法定代表人)姓名：_____國籍：_____

　　(身份證)(護照)(營業執照號碼)：_____

　　地址：_____郵政編碼：_____聯系電話：_____

　　委托代理人：_____國籍：_____電話：_____

　　地址：_____郵政編碼：_____

　　第一條房屋的基本情況。

　　甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;位于第_____層，共____(套)(間)，房屋結構為_____，建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積_____平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積___平方米)，房屋用途為_____;該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內部附著設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為____。

　　第二條房屋面積的特殊約定。

　　本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

　　該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±___%(不包括±___%)時，房價款保持不變。實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括____%)時，甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理：

　　1.乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將

　　乙方已付款退還給乙方，并按_____利率付給利息。

　　2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。

　　第三條土地使用權性質。

　　該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為_____;該房屋買賣后，按照有關規定，乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

　　第四條價格。

　　按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算，該房屋售價為(幣)每平方米___元，總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬__千___百___拾___元整。

　　第五條付款方式。

　　乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整，并應于本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。

　　第六條交付期限。

　　甲方應于本合同生效之日起三十日內，將該房屋的產權證書交給乙方，并應收到該房屋全部價款之日起_____日內，將該房屋付給乙方。

　　第七條乙方逾期付款的違約責任。

　　乙方如未按本合同第四條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按_____計算。逾期超過____天后，即視為乙方不履行本合同。屆時，甲方有權按下述第____種約定，追究乙方的違約責任。

　　1.終止合同，乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

　　2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金，合同繼續履行。

　　第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。

　　除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起，月利息則按____利率計算。逾期超過_____個月，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第_____種約定，追究甲方的違約責任。

　　1.終止合同，甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

　　2.甲方按乙方累計已付款的._____%向乙方支付違約金，合同繼續履行。

　　第九條關于產權登記的約定。

　　在乙方實際接收該房屋之日起，甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的_____%賠償乙方損失。

　　第十條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。

　　第十一條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納，契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外，均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

　　第十二條 本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議。

　　第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

　　本合同及其附件和補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

　　第十四條 甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的，本合同應經該房屋所在地公證機關公證。

　　第十五條 本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴。)

　　第十六條 本合同(經甲、乙雙方簽字)(經_____公證(指涉外房屋買賣))之日起生效。

　　第十七條 本合同連同附表共_____頁，一式_____份，甲、乙雙方各執一份，_____各執一份，均具有同等效力。

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：

　　甲方代理人(簽章)：乙方代理人(簽章)：

　　___年___月___日 ___年___月___日