防水保溫工程承攬合同
現今社會公眾的法律意識不斷增強，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的防水保溫工程承攬合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
防水保溫工程承攬合同1
甲方：________________
法定代表人：________________職務：________________聯系方式：________________
身份證件：________________
乙方：________________
法定代表人：________________職務：________________聯系方式：________________
身份證件：________________
經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：_____
2、工程承包總面積：____________，每平方米價款________元，工程總價款計________元。
3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積________平方米，每平方米________元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的'20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。
四、違約責任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《________》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方：________________ 乙方：________________
法定代表人：________________ 法定代表人：________________
________年________月________日 ________年________月________日
防水保溫工程承攬合同2
甲方：____________
乙方：____________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自原、公平和誠實信用的.原則，雙方就本建設施工事項協商一致，訂立本協議。
一、工程概況
工程名稱：華同公司屋頂彩鋼防水工程
工程地點：華同公司
工程內容：彩板房主體，外墻，內部截斷，室內外門窗
二、工程承包范圍。承包范圍：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現場。
三、承包工程價格及面積
1、工程面積約為____平方米，最后結算按照實際面積結算，實際面積以東南西北墻體邊緣計算;
2、承包價格按實際面積每平方____元人民幣。
四、協議工期
開工日期：____年____月____日
竣工日期：____年____月____日
合同工期總工作日歷天數____天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天____天內完工。
五、工程質量標準：符合安全標準。
六、甲方必須保證施工場地路通、電通。
七、乙方必須按協議所設計施工，保證工程質量，按期完工。
八、在施工過程中，乙方必須按國家有關安全生產操作規范施工，若發生工傷事故一切責任由乙方自負。
九、結算方式：工程驗收合格后，工程量按實際完工的面積結算，一次付清。
十、付款方式
1.簽訂合同后，甲方先期支付乙方元工程款。
2.余款完工驗收后付清，不得拖欠。
十一、保修期限及范圍：保修期一年，保修期內因施工質量出現問題由乙方負責維修，但人為損壞和自然災害不屬保修范圍。
十二、本協議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按30000元處罰;
十三、本協議一式兩份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。
甲方：____________乙方：____________
法人代表：____________法人代表：____________
電話：____________電話：____________
簽定日期：____年____月____日
簽定日期：____年____月____日
【防水保溫工程承攬合同】相關文章：
保溫防水工程施工合同03-03
保溫工程合同02-14
保溫工程合同08-06
屋面保溫防水施工方案10-07
保溫工程承包合同承包保溫工程施工02-16
工程承攬合同06-13
工程承攬的合同11-30
工程承攬合同10-07
防水補漏工程合同02-06
工程防水合同09-27