建設(shè)工程施工合同的補(bǔ)充合同
隨著法律觀念的日漸普及，越來越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的建設(shè)工程施工合同的補(bǔ)充合同，希望能夠幫助到大家。
建設(shè)工程施工合同的補(bǔ)充合同1
甲方：
乙方：
甲方委托乙方增加成都蘇寧廣場(chǎng)咖啡之翼廚房自動(dòng)滅火系統(tǒng)的采購、安裝、調(diào)試，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、由乙方負(fù)責(zé)：
為甲方提供一套自動(dòng)廚房滅火系統(tǒng)的安裝及系統(tǒng)調(diào)試、驗(yàn)收。
二、甲方權(quán)利：
（1）、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方按約定提供安裝、調(diào)試服務(wù)。
（2）、在安裝、調(diào)試過程中需甲方義務(wù)提供協(xié)議的，甲方應(yīng)當(dāng)履行協(xié)助義務(wù)。
三、乙方權(quán)利義務(wù)：
（1）、乙方應(yīng)向甲方示明安裝、調(diào)試時(shí)間收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并保證具備與安裝、調(diào)試以業(yè)務(wù)相適應(yīng)的設(shè)施和技術(shù)力量。
（2）、在安裝質(zhì)量保證二年內(nèi)，承修安裝設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)當(dāng)免費(fèi)返修。
四、收付款條款：
（1）、乙方須提供收款地、公司名稱、收款方式、收款發(fā)票。
（2）合同簽訂，甲方一次性付清采購款￥26000。00元（大寫：貳萬陸仟元）。
五、工期要求：
按甲方現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度進(jìn)行。
六、其他條款：
本合同如發(fā)生爭(zhēng)議，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的'，可向有關(guān)管轄權(quán)的人民法院提起訴訟或依據(jù)另行達(dá)到的仲裁條款或仲裁申請(qǐng)仲裁。
甲方（公章）：XXXXXXXXX 乙方（公章）：XXXXXXXXX
法定代表人（簽字）：XXXXXXXXX 法定代表人（簽字）：XXXXXXXXX
XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日
建設(shè)工程施工合同的補(bǔ)充合同2
甲方：_____________
乙方：_____________
一、把原房屋樓面混凝土預(yù)制板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更改為全現(xiàn)繞混凝土結(jié)構(gòu)，因此房屋結(jié)構(gòu)更改為全框架結(jié)構(gòu)。
二、乙方在施工過程中必須按質(zhì)按量安全施工。
三、乙方在施工過程中：
1、是混凝土標(biāo)號(hào)要達(dá)標(biāo)和攪拌均勻；
2、是鋼筋及捆筋，要嚴(yán)格按國家建筑要求規(guī)定施工；
3、是混凝土震動(dòng)均勻，確保密實(shí)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方照價(jià)賠償給甲方造成的'一切損失。
四、乙方不履行施工合同責(zé)任時(shí)，或施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權(quán)終止全部合同，乙方的工程投入無條件歸甲方所有，甲方另行安排施工人員進(jìn)行施工。
五、每施工完一層樓面時(shí)，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方付給乙方該層合同的70%。
六、乙方必須嚴(yán)格安全施工，若出現(xiàn)安全事故由乙方全部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，與甲方無關(guān)。
七、乙方必須接受甲方的監(jiān)督和建議。
八、本合同經(jīng)雙方簽字即生效，工程款結(jié)清后終止。
甲方：_________________乙方：_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
建設(shè)工程施工合同的補(bǔ)充合同3
發(fā)包人：
承包人：
經(jīng)發(fā)、承包人協(xié)商就**“御景華庭”商住樓工程事宜達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議：
一、承包人向發(fā)包人繳納人民幣壹仟萬元工程保證金。
二、承包人墊資修建該工程從平基土石方至地下室負(fù)三層鋼筋混凝土底板上口處。
三、發(fā)包人從承包人施工該工程地下室負(fù)三層底板上口以上工程時(shí)，按承包人當(dāng)月完成產(chǎn)值（以發(fā)包人和監(jiān)理人認(rèn)可為準(zhǔn)）的80%在次月10日內(nèi)支付承包人工程進(jìn)度款。
四、承包人完成本工程主體（鋼筋混凝土工程）至設(shè)計(jì)施工圖正負(fù)零時(shí)，發(fā)包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層時(shí)（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層時(shí)（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層時(shí)（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體竣工發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰萬元。此工程保證金按合同約定支付不計(jì)利息。
五、承包人墊資修建部分工程款，發(fā)包人按墊資額（以發(fā)包人和監(jiān)理人認(rèn)可為準(zhǔn)）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主體至正負(fù)零發(fā)包人支付30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層發(fā)包人支付20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層發(fā)包人支付20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層發(fā)包人支付20%。第五次，承包人完成主體竣工發(fā)包人支付10%。此款按合同約定支付不計(jì)利息。
六、承包人墊資部分工程款，發(fā)包人支付工程款：第一次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至正負(fù)零發(fā)包人支付土石方工程款總款30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層（含地下室3層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層（含地下室三層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層（含地下室3層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第五次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）竣工發(fā)包人支付土石方工程款總款10%。此款按合同約定支付不計(jì)利息。
七、本工程安全文明施工費(fèi)按采用定額或定額文件規(guī)定計(jì)取進(jìn)入決算。
八、質(zhì)量保修期滿兩年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金45%。質(zhì)量保修期滿三年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金40%。質(zhì)量保修期滿五年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金15%，此款不計(jì)利息。保修工作產(chǎn)生的一切費(fèi)用由承包人承擔(dān)。（發(fā)包人返還質(zhì)量保證金時(shí)，扣除已墊付的應(yīng)由承包人承擔(dān)的保修費(fèi)用。）
九、發(fā)包人每支付承包人工程款時(shí)，承包人提供支付款額的正規(guī)的`發(fā)票給發(fā)包人。
十、工程竣工驗(yàn)收合格承包人移交給發(fā)包人，審計(jì)報(bào)告雙方認(rèn)可后，發(fā)包人在4個(gè)月內(nèi)完成工程余款的支付。
十一、本工程平基土石方，土石比按該工程地勘報(bào)告提供的數(shù)據(jù)和雙方實(shí)際仗量計(jì)算，土石方運(yùn)距按雙方認(rèn)可運(yùn)距計(jì)算，其他按定額及文件規(guī)定計(jì)算。
十二、承包人完成該工程至主體工程驗(yàn)收合格后，其施工期達(dá)到或提前施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定工期，發(fā)包人可另支付承包人已完工程款的5%。
十三、本工程竣工驗(yàn)收前15日，承包人提供該工程全套竣工驗(yàn)收資料。
十四、本工程計(jì)價(jià)依據(jù)只采用【貴州省建筑工程計(jì)價(jià)定額】、【貴州省建筑工程裝飾裝修計(jì)價(jià)定額】20xx版和該定額同期的定額配套文件計(jì)價(jià)，其他計(jì)價(jià)定額和調(diào)差文件本工程均不采用。
發(fā)包人（蓋章）：
法人代表（蓋章）：
年 月 日
承包人（蓋章）：
法人代表（蓋章）：
年 月 日
【建設(shè)工程施工合同的補(bǔ)充合同】相關(guān)文章：
建設(shè)工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議模板10-09
建設(shè)工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議通用12-02
建筑工程施工補(bǔ)充合同08-06
工程施工補(bǔ)充合同（精選13篇）01-11
建設(shè)工程施工合同05-08
建設(shè)工程施工合同06-18
建設(shè)工程施工合同05-22
建設(shè)工程施工合同協(xié)議10-09
建設(shè)工程施工合同模板11-18