實用的房屋合同必備5篇
隨著時間的推移，合同的類型越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的房屋合同5篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
房屋合同 篇1
甲方：
乙方：
為確保工程質量圓完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程結構：路面3層，地下室1層，底柱，均為全框架;
2、建筑面積：3548平方米，最后按建筑實際面積為準，樓頂有飛邊，現澆混凝土水池一個及石棉瓦隔熱層(臨街面3層)、1層澆2.8m柱子。
第二條：承包方式
1、包工不包料，甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備;
2、施工費用：按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣260元(大寫：貳佰陸拾元整)，每一層按房屋占地面積算，兩面挑出部分不算(按水平面積計算);
3、工棚、化糞池、隔熱層不計工價，飛邊按每平方米200元算;
4、工程承包內容：土建工程水、電安裝及房屋裝修;
5、基礎甲方用挖機開挖、乙方修整，甲方負責回填。
6、甲方負責門窗(包括鋁合金窗、卷簾門、防盜門、不銹鋼欄桿)的安裝。
7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。
8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的.任何建材，否則按雙倍價奉還。
第三條：工程工期
房屋建筑施工合同范本房屋建筑施工合同范本
1、甲方規定動工時間為20 年 月 日至 月中旬，乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。
第四條：工程質量
1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，并達到符合國家施工規范。
2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定并通知乙方處理，甲方請設計人員何鑫參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員驗收合格后乙方方能進行下一環節施工。
3、基礎大腳①⑦照13做半腳，基礎上砌石墻。
4、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊(柱子鋼筋)。
5、抹灰，刮白和瓷磚工程：各層室內，樓梯地面貼地板磚地角線，衛生間，廚房瓷磚貼到頂，飯廳瓷磚，大門通道，樓梯通道，貼1.5m，走道圍欄貼1.2m，余室內為仿瓷涂料。
6、地面工程：院子的圍墻，門面前5米打成水泥地板(工程款另付)。
7、外觀工程：整幢樓，臨街面及院內為瓷磚到頂，不在臨街面的為水泥抹墻到頂。
8、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的預埋件。
9、樓梯，樓頂工程：樓頂遮雨板外伸40cm，上貼瓷磚并安裝防雷設施，樓梯頂部整體澆灌一個2.5×1.6×1.4米水池，樓頂50公分高石棉瓦隔墊層，三樓頂澆2.8m柱子。
10、水電工程：水、電按設計安裝，并包括衛生潔具安裝。一層門面每格安一個電表、標間安一個電表，二、三層共用一個電表，排水管接到街面下水道內。
11、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
第五條：施工費結算方式
1、合同簽定后，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，基礎工程完工后，甲方付給乙方工程款 元;
第一層主體工程完工(第一層樓頂結束)后方付乙方 元;
第二層主體工程完工(第二層樓頂結束)后甲方付乙方 元;
第三層主體工程完工(第三層樓頂結束)后甲方付乙方 元;
第四層主體工程完工(第四層樓頂結束)后甲方付乙方 元;
一至二層內墻樓刷漆粉結束付 元;
三至四層內墻刷漆粉結束付 元;
一至二層地板貼結束 元;
三至四層地板磚貼結束 元;
其余工資包括付屬工資交工結算一次付清。
房屋合同 篇2
合同編號：
甲方（賣方）：
乙方（買方）：
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：
一、甲方自愿將坐落在 ，建筑面積 平方米， 土地面積 平方米，房屋產權證號 ，土地產權證號 。房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的產權手續同時交給乙方（附房產證復印件及該房產位置圖）。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫 ；即人民幣小寫 。
三、乙方在簽訂本合同時，支付定金 大寫，即小寫 。
四、乙方支付定金之日起 個月內，向甲方支付全款。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 方承擔。
七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在 日內將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，產權糾紛、無人租住、使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等，如有糾紛甲方負全部責任。
九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付 元的違約金；一方如不能按規定交付房產或未按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付 元罰金，逾期 日視為毀約。
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的`結構、地面和墻壁及不適移動的物件（含在房屋價值內）。
十一、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款：
甲方（賣方）： （印） 身份證號：
住址： 電話：
年 月 日
乙方（買方）： （印）身份證號：
住址： 電話：
年 月 日
房屋合同 篇3
原告：易輝清，男，生于1946年03月04日，漢族，住重慶市巫山縣 ，公民身份證號碼：5122271，聯系電話：。 被告：石楚軍，男，生于1987年01月15日，漢族，住重慶市巫山縣 ，公民身份證號碼：5002371，聯系電話：。 訴訟請求：1、判令解除原告與被告簽訂的租賃合同，被告將承租的房產交還原告;2、判令被告按合同約定向原告支付拖欠的房屋租金160000元(大寫壹拾陸萬元);3、依法判決被告支付原告違約金84000元(大寫捌萬肆仟元)。4、判令本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
20xx年6月29日，原、被告簽訂《房屋租賃合同》，合同約定被告承租原告所有的位于巫山縣高唐街道凈壇二路236—238號2至8層住房，建筑面積約1600平方米，租賃期共5年，自20xx年8月1日起至20xx年8月1日止，年租金為28萬整(大寫貳拾捌萬元)。合同約定，租賃期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權解除合同收回房屋：1、未經甲方同意擅自轉租、轉讓;2、乙方在租賃期間不交租金、拖欠租金;3、乙方在租賃期間有違約行為的。可是在原告依約將房屋租賃給被告后，被告只向原告支付了120xx0元租金，剩余160000元租金至今未向原
告支付。20xx年9月初，被告在未經原告的同意下擅自將2—4層承租房轉租給第三人，并向第三人收取高額租金。原告知其后，多次找到被告要求解除合同并向其支付拖欠的160000元租金，被告都以各種理由予以推辭。
綜上所述，被告的'行為已嚴重侵犯了原告的合法權益。原告現依據雙方簽訂的《房屋租賃合同》第6條、第8條規定和《中華人民共和國合同法》第二百二十四條、第二百二十七條之規定，向貴院提起訴訟，請求依法支持原告訴訟請求。
此致
巫山縣人民法院
具狀人：
二〇一四年二月二十四日
房屋合同 篇4
申辦房屋買賣合同公證，當事人應當提交以下證明材料：
1、申請人的居民身份證件及復印件;委托代理人代辦的，代理人應提交身份證件和授權委托書;
2、賣方要提供房屋所有權證書及復印件;
3、出賣共有房屋，賣方應提交其他共有人同意出賣的書面意見;
4、房屋買賣合同文本;當事人可以請公證機關代為草擬;
5、單位購買私房的，買方應當提交房屋管理部門批準買房的批準文件;
6、公證機關認為需要提供的其他證明材料，如房屋藍圖、房屋管理部門對房屋的估價報告等;
房屋買賣合同應當包括以下內容：
1、當事人的基本情況;
2、房屋的坐落、種類、間數、結構、質量、面積、附屬設備等;
3、房屋價款數額、計價標準等，有國家統一價格的'，應執行國家法定價格，沒有統一價格的，由買賣雙方參照評估價格自行議定;
4、付款的時間方式等;
5、房屋騰清及交付的日期;
6、辦理房屋產權過戶、登記及其他手續的有關規定;
7、違約責任;
8、其他當事人約定的事宜，如合同生效的條件，對不可抗拒事件的處理等;
9、合同的簽訂日期、地點、簽字人等。
房屋合同 篇5
一、房屋租賃合同印花稅應由合同雙方誰付？
對于很多朋友對于房屋租賃合同印花稅該誰交付、及房屋租賃合同印花稅稅率是多少？解答如下：
在稅收法規上，訂立合同的雙方都是印花稅納稅義務人，即使是合同約定稅負由物業承擔。
中華人民共和國印花稅暫行條例
法規文號：國務院令1988第11號
第一條在中華人民共和國境內書立、領受本條例所列舉憑證的單位和個人，都是印花稅的納稅義務人（以下簡稱納稅人），應當按照本條例規
定繳納印花稅。
第八條同一憑證，由兩方或者兩方以上當事人簽訂并各執一份的，應當由各方就所執的.一份各自全額貼花。
二、房屋租賃合同印花稅繳納需要提供什么資料？
需要租賃雙方攜帶本人身份證原件、租賃合同原件、房產證原件一起到所在地地稅局去繳納。
三、房屋租賃合同印花稅稅率如何計算？
1、財產租賃合同印花稅的稅率是0、1%；印花稅在“簽合同時”按合同金額繳納。
2、印花稅是這樣規定的：應納稅額在一角以上的，其稅額未滿五分的不計，滿五分的按一角計算。
對財產租賃的印花稅有特殊規定：最低一元應納稅額起點，即稅額超過一角但不足一元的，按一元計。
四、房屋租賃合同印花稅稅率是多少？分幾次扣除？
房屋租賃合同印花稅稅率是0、1%，一次性交納。
【房屋合同】相關文章：
房屋租賃合同 關于房屋租賃的合同11-15
房屋的合同11-05
房屋合同08-18
房屋合同(精選)08-19
實用房屋租賃合同 房屋租賃合同01-14
個人房屋轉租租合同_房屋租賃合同02-26
房屋農村房屋買賣合同03-04
簡單房屋租賃合同房屋租賃合同簡潔01-06
城鎮房屋租賃合同鄉鎮房屋租賃合同02-13
租賃房屋合同 租賃合同房屋范本免費03-07