【合集】加工承攬合同15篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編為大家整理的加工承攬合同，歡迎閱讀與收藏。
加工承攬合同1
合同編號：____________________ 簽訂地點：___________________
簽訂時間：________年____月____日
定作方：______________________
承攬方：_________________________
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
項目名稱及內容_________________________
計量單位_________________________
數量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注：空格如不夠用，可以另接。)
第二條技術標準、質量要求：
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法：__________________________________________________________________
第六條承攬項目中的.主要工作應由第三人來完成�？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵�
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：
第八條結算方式及期限：
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任：
第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的。
按下列第______種方式解決：
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________ 承攬方(公章)：_________
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同2
定作方：（以下簡稱甲方）
法定代表人：
住所：
郵編：
聯系電話：
開戶銀行：
帳號：
委托代理人：
身份證號：
住所：
郵編：
聯系電話：
承攬方：（以下簡稱乙方）
法定代表人：
住所：
郵編：
聯系電話：
開戶銀行：
帳號：
委托代理人：
身份證號：
住所：
郵編：
聯系電話：
鑒于甲方是在北京市合法注冊的，生產和經營的有限責任公司，并需要加工部件；
鑒于乙方是在合法注冊的，經營范圍為的公司，具備承攬加工的資質和條件。
依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產品：
品名
規格
單位
數量
備注
二、原材料提供：
1、甲方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時間為： 年 月 日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗，并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時間為：： 年 月 日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗，并將確認情況書面通知乙方，由乙方在日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方；甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復，提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求：
1、乙方加工產品應當符合標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。（也可不約定此項目）
五、加工成品驗收：
1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以合同規定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后，甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付：
1、乙方應于 年 月 日將產品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點，應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對方達成書面協議，并按協議執行。
3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的，甲方認可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付：
1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件元（或總報酬元）
2、報酬的支付采取以下方式
a甲方應于 年 月 日支付乙方元，于 年 月 日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方元，乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元，由乙方向甲方開具發票，同時收回相應款額的收據。
八、包裝要求及費用負擔：由乙方負責包裝，以加工產品不受損壞為準；包裝費用由乙方承擔。
九、運輸及費用承擔：
1、甲方提供材料的運輸由甲方負責，運輸費用由甲方承擔。
2、加工成品的運輸由乙方負責，運輸費用由方承擔。
十、乙方違約責任：
1、乙方逾期交付加工成品的，每逾期交付一天，按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天，甲方有權解除合同，乙方應當返還甲方已經支付的報酬，并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。
2、乙方如未按合同規定的質量交付加工成品，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應據實賠償。
3、乙方交付定作物的數量少于合同規定的，甲方仍然需要的，乙方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的.，由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的，應向甲方償還交付部分報酬，并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應據實賠償。
6、由乙方負責送貨的，如運輸中造成加工成品損壞，乙方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則甲方有權拒收。
十一、甲方違約責任：
1、甲方如中途變更加工產品的數量、規格、質量或設計等，由此造成的乙方交付遲延，損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的，甲方應當予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的，對延遲提供的期間，乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應當償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、甲方延遲付款的，就所延遲付款的部分，每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二、不可抗力：
1、在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失。
2、如乙方延期交付期間發生不可抗力的損失，不免除乙方責任，乙方應承擔不能交付的違約責任。
3、在甲方遲延接受期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失。
十三、合同爭議的解決：
雙方在履行合同中如發生爭議，應協商解決，如協商不成，通過如下第
種方式解決：
1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴；
2、向北京仲裁委員會提請仲裁；
十四、本合同未盡事宜，雙方另行協商簽訂書面合同作為附件。
十五、本合同簽訂于北京市區，由雙方授權代表簽字，并加蓋公司印章后生效。
甲方：
乙方：
授權代表：
授權代表：
年 月 日
加工承攬合同3
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內容
(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質：;系列：;噸位：;單價約元(大寫：);
(2)次鋼構材質：;噸位：;單價約元(大寫：);
(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定為元，(大寫)(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目：。
(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間：年月日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的.疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
年月日年月日
加工承攬合同4
委托方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
1．加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
項目：
產品名稱：
規格單位：
數量單價（元）：
總價（元）：
交貨日期：
一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計_______萬。
2．質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6．結算方式：
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的.經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：_________________
_________年________月______日
加工承攬合同5
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備注：________________________
第二條 加工成品 質量要求
（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
編號
名稱
規格
單位
數量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
�。�1．用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2．用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
�。�1．承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人；定作人應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2．承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3．定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。）
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
�。�1．按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量）監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
�。�1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議；并按協議執行。2．交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
�。ㄈ纾�1．根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的'數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人；變賣定作物所得少于報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份；合同副本一式_____份，交________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
加工承攬合同6
承攬方(甲方)：xx
定作方(乙方)：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱：xx
型號：xx
規格：xx
質量要求：xx
計量單位：xx
數量：xx
加工費：xx
單位總價：xx
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱：xx
型號：xx
規格：xx
質量要求：xx
計量單位：xx
數量：xx
單價：xx
總價：xx
圖紙、技：xx
術資料及：xx
交付時間：xx
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：xx
交付時間：xx
交付地點：xx
交付數量：xx
包裝要求：xx
檢驗方法：xx
運輸方法：xx
運費承擔：
第六條加工費結算辦法與時間xx。
第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的`企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：xx。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx
法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx
地址：xx地址：xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點：xx簽訂地點：xx
加工承攬合同7
定作單位：某某項目經理部（以下簡稱甲方）
承攬單位：某某海陸模壓有限公司（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程項目加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本補充合同，以資共同遵照履行。
一、加工品名：某某某某高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、加工總價：捌仟元整人民幣（￥：8000.00元人民幣）
三、本加工構件合同總價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的'影響；已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。
四、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。
五、加工期限：暫定某某日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態：按甲方提供的加工制作圖圖示狀態交付。
七、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
八、本補充合同作為原合同之附件，與原合同具有同等效力。本補充合同其它規定同原合同相同。
九、本補充合同經雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效，至全部構件交付驗收合格、結清款項，保修期滿后自動失效。
定作單位：某某項目經理部
承攬單位：某某海陸模壓有限公司
單位地址：某某省某某市錦豐鎮
單位地址：某某省某某市楊舍鎮
委托代理人：委托代理人：
執行人：執行人：
電話號碼：電話號碼：
簽訂日期：___年___月___日
加工承攬合同8
定作方：（甲方）
承攬方：（乙方）
根據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方友好協商，本著互惠、互利、合作的原則，達成以下合同條款：
第一條項目名稱：車間排風工程
第二條施工地點：
第三條合同范圍：風機安裝；風機線路敷設；風機電氣控制箱安裝。
第四條工程預算：（略）
詳情可參考公司網站信息，或來電咨詢。
第五條合同總價款：元；人民幣大寫：元。
第六條場地要求：甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件，并派員現場進行協調幫助。
第七條驗收標準和方法：
(一)按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
(二)乙方施工完畢后通知甲方，甲方應在次日內對產品進行驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
(三)甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的相關費用。
第八條工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延誤應延長同等天數）
第九條付款方式：合同一經簽訂，甲方即應付合同總價款的50%作為定金給乙方；乙方在設備材料到場后，甲方再付合同總價款的30%給乙方，工程驗收合格后，甲方一次付清合同總價款給乙方。
第十條乙方的違約責任：
(一)未按合同規定的.質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責任：
(一)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(二)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本合同自甲方預付（定金）款到帳起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；各留存一份。
補充條款：
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
簽約日期:簽約日期:
加工承攬合同9
合同編號：_____________
簽訂日期：_____________
定作方：（以下簡稱甲方）_____________
承攬方：（以下簡稱乙方）_____________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條加工成品品名：_____________貨號：_____________面料：_____________顏色：_____________尺碼：_____________
第二條服裝數量
1、計量單位：_____________
2、數量：_____________
第三條原材料的提供由甲方提供原材料，具體見下：材料名稱數量質量：提供日期：_____________單價：_____________總金額：_____________
第四條服裝質量加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方（fag）在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在__2_天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在__2__內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價：______________
2、總金額（元）：______________
第七條包裝方式內用______________，外用______________包裝，包裝費由_______________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：_____________
2、產品的交（提）貨期限：______________。
第九條服裝驗收
1。驗收期間：______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。3。驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金預付貨款
�。�1）甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
�。�2）甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內，一次性付清合同約定的全部款項；
第十二條留置權如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
（1）制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
�。�2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
（3）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
�。�4）超過合同規定期限領取定作物的，除按本條
第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的.保管、保養費。甲方超過領取期限____日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時時，乙甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
（2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
�。�3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
�。�4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
�。�5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
�。�6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
（7）未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
�。�9）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定本合同經雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
甲方：____________
乙方：____________
______年______月______日
加工承攬合同10
合同編號：_______________
甲方(定作方)：__________公司
乙方(承攬方)：__________
鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號 產品;乙方系專業產品生產商。根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況：
1.1 品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規格：(應寫明定作物具體的規格型號，技術要求復雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，并將技術圖紙作為合同附件)
1.3 數量：(具體寫明定作物的數量，并注明單位 )
1.4 備注：(如無內容，在空格處劃線)
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)
2.2 付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，建議貨到付款，以作為產品質量責任的牽制)
2.3 付款時間：(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質量要求及技術標準：
3.1 質量要求：(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱)
3.2 技術標準：(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：(注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二)
4.3 甲方于________年____月____日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后____日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起____日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何
第三人意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何
第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準：(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)
6.2 驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)
6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后____日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條 交(提)定作物的'時間和地點
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間： (寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點： (寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔：
8.1 包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內容，在空格處劃線)承擔。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內乙方提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數額：(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 甲方向乙方交付定金的時間：(寫明年、月、日)
11.3 甲方向乙方交付預付款的數額：(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 甲方向乙方交付預付款的時間：(寫明年、月、日)
第十二條 乙方的違約責任：
12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換，并承擔 元每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的_____%違約金。延期交貨超過____日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任：
13.1 超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.4 其它違約責任： (如無內容，在空格處劃線)
第十四條 爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者
二)種方式解決：
一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會”寫為“____市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。
二)向(根據有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其
一)人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點 (應詳細填寫合同簽訂的地點，如：________區)
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式_____份，雙方各執_____份。
甲方(章)：__________乙方(章)：__________
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：_________委托代理人：__________
地址：_______________地址：_______________
電話：_______________電話：_______________
加工承攬合同11
(甲方)委托方：
(乙方)加工方：
根據中華人民共和國合同法和相關法律法規，在平等的基礎上，經雙方友好協商，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細單價，具體加工規格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。
1.2在本合同執行期間內，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調整。1.3乙方需根據甲方采購單及乙方核實現場的附圖要求的規格和數量進行加工生產，合同簽訂后3日內乙方應派技術人員到現場核實實際尺寸，制作施工圖。1.4結算總價=乙方實際加工合格的數量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，并核對碼單與石材的實際數量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的'由乙方負責。
二、質量標準
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現場實際核對后)加工生產，并根據排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間：以甲方書面通知時間為準。3.2交貨地點：3.3現場收貨聯系人：
四、包裝標準
4.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
4.2交貨時，乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內正確的貨物規格、數量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。
五、貨款支付
5.1乙方給甲方每交貨一批，經甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結算款的80%，安裝完畢驗收無加工質量問題后付清余款。
5.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數量結算。
5.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的，乙方承擔責任和賠償費用。
5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的'同時，開具同等金額的財務發票給甲方。乙方的收款單位是：戶名：賬號：
六、違約責任
6.1甲乙雙方簽訂合同后，乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應按合同的約定辦理結算，支付乙方貨款給。
6.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權解除合同，乙方應退還已付款，并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調換，如擅自調換的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應無償返工直到符合要求，并賠償由此給甲方造成的損失。
七、合同的變更與解除
7.1甲乙雙方協商一致，可以變更或者解除本合同。
7.2合同權利義務終止后，甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協助、保密等義務。
八、解決爭議的方式
8.1甲乙方應友好協商。協商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。
九、其他
9.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。
9.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.3乙方應提供營業執照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。
9.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒簽，以甲方寄出時間起算，四日后均視為已送達。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同12
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
甲方因_______需求，租用乙方演出器材設備，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 承攬甲方活動的項目
1、舞臺搭建和舞美設計布置；
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作；
3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸；
4、活動現場的錄像。
第二條 租賃設備概況
設備的名稱：__________。
租賃用途：____________。
使用時間：_____年____月____日。
安裝時間：_____年____月____日____時。
安裝地點：___________________。
拆卸時間：_____年____月____日____時。
第三條 租賃設備的運輸與操作
租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。
第四條 租賃設備的使用及規定
1、合同期內，乙方設備由甲方統一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調遣，按甲方規定的時間，合同的標準保質保量完成。
2、乙方應根據演出的作息時間，合理安排設備的維修、保養(費用自負)，確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負。
4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，如發生事故，由甲方負責。
第五條 安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責（由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班，甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。
第六條 合同金額及付款方式
1、合同總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）。
2、合同簽訂當日，甲方支付乙方定金合同總額_________％，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）。余額演出_______個工作日結清。
第七條 雙方責任
1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權解除租賃合同乙方并承擔相應的費用。
2、因甲方人員人為因素造成的.停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方并承擔相應的損失費用。
3、本著高度負責，長期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材明細表及節目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動，應提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八條 其他
1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須采用書面形式，經雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中，雙方如有爭議，可協商解決，協商不成可提交____仲裁委員會仲裁。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協商解決。
甲方（簽章）：
法定代表人：
聯系電話：
銀行賬號：
委托代理人（簽章）：
_______年_____月______日
乙方（簽章）：
法定代表人：
聯系電話：
銀行賬號：
委托代理人（簽章）：
_______年_____月______日
加工承攬合同13
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議，由雙方共同遵守：
一、項目概況
1、項目名稱:廣告牌安裝
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準
3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用
乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結算方式
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質量、安全要求
1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的戶外廣告標準及相關的'質量標準，并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。
五、制作、安裝工期
1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協商順延工期。
六、雙方權利與義務
1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。
5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。
七、其他事項
1、雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同14
委托方：_____公司
簽訂地點：
受托方：
簽訂時間：
標的、數量、價款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。
2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的.醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。
5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）
委托方：___公司
受托方：
法人代表：
法人代表：
委托代表：
委托代表：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
地址：
年 月 日
年 月 日
加工承攬合同15
委托方：_______紡織器材廠（甲方）
承攬方：_______電鍍廠（乙方）
1．加工的`項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：
項目
產品名稱、規格單位數量單價（___元）總價（___元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計。
2．質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6．結算方式：
xxxx。
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：_______紡織器材廠 乙方：_______電鍍廠
法定代表人：（蓋章）_______ 法定代表人：（蓋章）_______
地址：_______ 地址：_______
銀行帳號：_______ 銀行帳號：______
______年_______月_______日
【加工承攬合同】相關文章：
承攬加工合同09-10
加工承攬合同12-10
加工承攬合同11-26
承攬加工合同08-21
加工承攬合同11-21
加工承攬合同11-16
(精選)加工承攬合同07-17
加工承攬合同【熱】04-08
【薦】加工承攬合同04-08
服裝加工承攬合同09-19