有關鋼材合同匯總五篇
在人民愈發重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現專業化合作的紐帶。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編精心整理的鋼材合同5篇，歡迎大家分享。
鋼材合同 篇1
甲方（買方）：
住所：
法定代表人：
聯系電話：
乙方（賣方）：
住所：
法定代表人：
聯系電話：
甲方項目施工需要向乙方采購鋼材。根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，甲、乙雙方本著平等互利的原則友好協商，達成以下合同條款：
一、合同標的
1、產品品名：
2、規格型號：
3、數量：
4、單價：
二、包裝標準
應當能達到防壓壞、防潮的基本要求，或符合乙方提出的其他要求。
三、鋼材采購計劃、交貨地點
鋼材采購數量和規格以甲、乙雙方確認的甲方采購計劃為準。甲方每月______日之前以書面形式向乙方提供蓋有甲方公章的下月度需求計劃，具體分批次需求計劃須提前______天以書面形式報至乙方，雙方指定人員簽字確認后生效。乙方按照雙方確認的甲方采購計劃將鋼材送至項目所在地工地。乙方貨到工地后甲方應隨時派人驗收（當天應完成驗收）。
四、運輸、裝卸及費用負擔
乙方負責送貨至甲方項目工地，所送鋼材的`出庫吊裝費、運輸費均由乙方承擔，加入貨物單價一并結算。貨到工地卸車及其費用由甲方負責承擔，貨到工地后的一切風險由甲方承擔。
五、鋼材的驗收標準與計量方式
線材、螺紋鋼、圓鋼采用磅計驗收，按過磅計量交貨，甲方可復磅，磅差在正負______%以內（含______%），以乙方倉庫出庫計量為準。超出______%，按甲方的磅重為準。
六、結算價、結算方式及付款期限、付款方式
1、結算價：螺紋鋼、盤螺、線材以供貨當天“我的鋼鐵網”當日市場螺紋鋼、盤螺、高線價格行情列表中對應鋼廠及單價作為結算價。每逢星期______按前一日的結算單價執行，星期______按后一日的結算單價執行。遇單品缺貨或少貨，按備注欄中加價執行。遇漲隨漲，遇跌隨跌。墊資利息從到貨當日開始，按月息計算。
2、貨款的結算方式及付款期限、結算價格、逾期加價款。
結算方式及付款期限：
（1）現款部分乙方貨到甲方工地驗收合格后，結算價格在______日內支付乙方貨款。
（2）墊資部分甲方須在______年______月______日辦理付款手續，在______天內支付乙方全部貨款及墊資利息。
（3）逾期加價款：逾期未能付清，除收取正常墊資利息外，按每天每噸______元加收，直至付清全部貨款為止。
（4）因乙方報給甲方的鋼材價格及交易價格未包含稅金，其稅金按甲、乙雙方交易額的______%由甲方承擔，在甲方付清乙方全部貨款并支付全部稅金后由乙方向甲方出具發票。
3、付款方式：甲方以______、______方式付款。
4、如甲方不能按合同約定如期向乙方支付貨款，乙方有權停止供貨，由此引起的一切責任由甲方承擔。
5、乙方為本項目鋼材的唯一供貨商，甲方不能以任何理由從其它渠道進貨，否則乙方有權終止合同。
七、其它約定
1、如甲方工地停工，乙方有權解除合同，甲方應在乙方最后一次送鋼材之日起______天內付清所有鋼材款（含墊資利息加價款）。
2、甲方計劃、簽收、對賬等，加蓋甲方印章或者該項目負責人簽字認可均有效。
八、本合同在履行過程中發生爭議或未盡事宜，雙方另行協商。協商不成時，均可向______方人民法院提請訴訟。
九、本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，合同有效期至本項目主體完工且所有款項付清止。本合同一式______份，甲乙雙方各______份，具有同等法律效力。
甲方（簽字）：
簽訂地點：
_________年________月______日
乙方（簽字）：
簽訂地點：
_________年________月______日
鋼材合同 篇2
供方：貴陽市XXXX物資總公司金屬材料公司
需方：貴陽市XXXXXX有限公司
根據供需雙方協商，現雙方本著“互惠、互利”和誠實信用的原則，經友好協商特擬定本合同，條款如下：
一、 供方向需方供應水鋼集團生產的各類建筑用鋼材，如出現水鋼產品規格品種不齊，供方及時向需方告知，并提供該廠家的'價格，得到需方同意后，可供應其它正規廠家的各類鋼材，供方確保質量，并出具質量證明書。
二、 鋼材價格：按當日供貨的市場最新價格每噸每月另加50元整為結算價。
三、 供貨方式：供方按需方提供的品種、規格、數量在三日內送達需方工地上，按電子磅單計重(上車費及運費由運方與需方協商，需方現場支付每噸 元)。
四、 結算方式：當批鋼材供、需雙方以 噸計算，由供方在供貨之日起開始計算，時間原則上以一個月為限，供方無論是一次性供完或是分幾批次供完，都計算在一個月，供方可向需方按實際發生數量結算該批次貨款，需方在供方提供貨物后，經驗收檢驗合格在結算日后付款。需方不得以其他借口拖延付款。
五、 其它未盡事宜，雙方友好協商解決。
六、 本合同一式肆分，供需雙方各執兩份簽字蓋章生效。材料供貨合同需方：
代表：
供方： 代表： 年 月 日
鋼材合同 篇3
（甲方）：
（乙方）：
簽訂時間：年月日
甲、乙、雙方根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，本著誠實守信、互惠互利的原則和商業合作精神，在平等自愿、協商一致的基礎上，就甲方向乙方購買鋼材的有關事宜訂立本合同，雙方共同遵照執行：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、鋼材數量：預計本工程鋼材供應總量約為噸。
四、有關鋼材的采購事宜由甲乙雙方另立《補充協議》共同確定，《補充協議》與本合同具有同等法律效力。
五、質量標準
5.1.鋼材質量及抽檢應符合現行國家規范要求。
5.2鋼材標牌應完整，《質量合格保證書》應齊全，鋼材應平直（螺紋鋼材）、無損傷，鋼材表面不應有裂紋。
5.3盤圓鋼材均為高線。
5.4.符合其他有關國家和地方行業標準規定。
5.5雙應簽訂材料使用責任書作為本合同附件。
六、鋼材質量的驗收確認
6.1.甲、乙雙方共同依據國家及地方的相關技術標準及合同約定，對乙方供貨到施工現場的鋼材質量及數量進行驗收，并簽字確認。
6.2.乙方供貨到現場的鋼材經甲方表觀檢驗如有質量異常現象，甲方應即時通知乙方，甲方有權拒收并做退換貨處理，因退換貨造成的一切損失和費用由乙方承擔。
6.3.甲方負責現場驗收，出現數量異議的，現場認定;鋼材用于工程之前的質量異議期限為甲方收貨之日起七日內,若出現質量異議，甲方在發現質量問題3日內告知并向乙方書面提出，雙方請有鑒定資格的機構進行責任認定，造成損失的由責任方承擔。
七、計量、結算、付款方式
7.1計量方式
鋼材的數量和質量問題由甲方負責與乙方確定，甲方按實際收貨量與乙方據實結算。
7.2結算方式
甲乙雙方按雙方簽訂的《鋼材產品購銷補充協議》相關條款執行。貨款由甲方支付給乙方，乙方開具鋼材發票給甲方，同時由乙方負責向甲方提供運雜費（含裝卸）發票。
7.3付款方式：
根據雙方代表簽名（甲方指定的代表人為：乙方指定的代表人為：）確認的鋼材數量，分別根據甲乙雙方簽訂的《鋼材產品購銷補充協議》相關條款執行。
八、甲方（需方）責任
8.1、負責按照合同約定支付款項。
8.2、甲方需提前3天向乙方提供需求計劃以便乙方備貨及安排車輛。
8.3、根據工程進度需要，甲方應提前向乙方報送準確的鋼材使用月計劃和周計劃，以便乙方有足夠的時間備貨和送貨。
8.4、甲方應保證施工現場場地相對平整、暢通，有足夠的調車場地及堆放場地，并安排人員負責調度指揮，保證車輛及隨機人員有序進出。
8.5、甲方負責對乙方供應的鋼材數量、質量進行復檢（檢驗合格后使用），甲方對于其驗收通過的鋼材數量和質量承擔全部責任。
九、乙方（供方）責任：
9.1.為確保工程質量，乙方負責供應符合相關質量標準及合同約定強度等級的鋼材。
9.2.接到甲方鋼材供應計劃表后，乙方應按甲方要求按時將鋼材送達工地。
9.3.乙方應根據甲方提供的供應計劃發貨，保證施工進度需要。
9.4.因鋼材質量不合格或供應不及時，導致甲方的直接或間接經濟損失由乙方承擔。
9.5.乙方應設專人與甲方共同協調鋼材供應事宜。
9.6.乙方運送車輛及隨機人員進入現場后，應戴安全帽，并服從甲方負責人員的統一調度指揮，因乙方運送車輛及隨機人員自身原因引發安全事故的，由乙方承擔全部責任，如甲方因此受到處罰或權利主張的.，乙方應賠償甲方的全部損失。
9.7.甲方對現場的鋼材數量及表觀質量有異議時，甲方應立即通知乙，乙方應在四小時內到達現場處理，不得延誤，否則每發生一次延誤，乙方應向甲方支付伍仟元整的違約金，由此導致的直接或間接經濟損失由乙方承擔。
9.8在合同履行期間，乙方指派（聯系電話：）作為接受甲方通知的聯系人。甲方按該聯系方式進行溝通，同時涉及需求計劃及異議的，以書面通知（傳真）視為對乙方的有效送達。
十、合同有效期：
年月日起至全部義務履行完畢。
十一、合同附件：
甲、乙雙方的營業執照復印件（蓋公章）、法定代表人證明書、法人代表授權委托書，雙方相關工作人員通訊錄（姓名、職務及電話）。雙方合作過程中的往來文件是本合同的重要組成部分，視同本合同附件。
十二、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，若協商不成，可向項目所在地人民法院提起訴訟。
十三、本合同一式陸份，甲、乙雙方各執叁份，各方代表簽名蓋章后生效，未盡事宜雙方協商友好解決。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
鋼材合同 篇4
需方：__________________公司 (簡稱甲方)
供方：________________公司 (簡稱乙方)
依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎上，就 宣城水東親心谷一期健康養生中心、游客接待中心建設 工程的鋼材買賣事宜協商一致，特訂立如下合同。
第一條 工程概況
1、建設單位：__________________公司
2、施工單位：_________________公司
3、工程名稱：__________
4、工程地點：__________________
第二條 、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間：
1、上表中的鋼材單價為供方送到工程施工現場的價格，該價格已包含了運輸費、裝卸費等費用。
2、稅率為_____%，稅金按照實際供貨價款金額計取由供貨方承擔，供貨方應當開具增值稅專用發票。
3、上表中的數量為計劃數量，最終結算貨款以雙方實際交付量為準。
第三條、質量要求、技術標準：乙方所提供的鋼材質量必須符合國家標準GB__________鋼筋混凝土用鋼標準規定以及其他相應國家標準，鋼筋直徑的偏差值必須控制在GB__________表3中的數值規定;若達不到該標準規定，甲方有權拒絕簽收，其相應的違約責任按照本合同第十條條款處理。
第四條、交貨時間、方式：
1、甲方根據工程進度需要，分期分批次向乙方購買所需要鋼材，甲方每次要貨時應提前三天把需要鋼材的規格、型號、數量等要求通知乙方，乙方接到通知后兩天內將所需要鋼材送貨到工程施工現場 。
2、乙方應按甲方的要求，按時、按質、按量、按規格，自行備車送貨到 工程施工現場，并自行組織裝卸貨物。
第五條 包裝標準、包裝物的供應與回收：____________________。
第六條、合理損耗及計算方法：
1、螺紋鋼，按國標理論計算重量;圓鋼，按國標理論計算重量，但鋼筋的規格直徑必須符合國標規定。
2、線材，甲方對線材可按吊牌或過磅抽檢重量，若乙方貨單數量實際少于過磅抽檢重量的3‰時，同批次所供貨單重量按該過磅抽查重量缺少比例的3倍扣減。
3、甲方必要時可以對磅秤進行檢查。
第七條、驗收標準、方法：
1、按本合同第三條約定標準進行驗收。
2、乙方必須隨車附帶有效的鋼材出廠質量合格證明文件，應提供廠方的生產許可證。甲方安排驗收人員對進場鋼材進行數量以及表觀質量驗收;如質量有異議，甲方負責送有關檢測機構檢測，若檢測該批次鋼材為不合格鋼材由乙方負責退回，檢測費用和運輸費等費用由乙方承擔，乙方除重新補齊合格鋼材外，還需承擔給甲方造成的損失。
第八條、貨物簽收和核對方法：
甲方授權數量簽收人員________(________) ，聯系電話：_______________________，簽收人員僅對貨物的數量和外觀質量進行簽收，無權對價格、金額、違約金等進行調整或結算;超出授權范圍，甲方有權不予認可;未經書面授權變更簽收人員的簽單，不能作為雙方結算憑證。
第九條、結算方式、支付方式及期限：__________
1、每月_____號，乙方憑上述數量簽收人員簽字的送貨單，報到甲方財務部門進行核對，經核對無誤后，再由甲方項目負責人 陳________ 和(或) 甲方授權結算人員 簽字確認，結算單據方可生效。
2、甲乙雙方一致同意選擇_____(A/B)種期限、方式結算：/
A、乙方根據結算單據開具稅率為_____%的增值稅專用發票，甲方收到結算單、送貨單和發票(三者同時具備)后 當月內，支付乙方鋼材款的 _____%。如逾期支付的，按照逾期支付金額的日萬分之六向乙方支付違約金，所產生的違約金須在_____年_____月_____日前全部付清。
B、乙方同意為本工程項目墊資 ________萬元，貨款的結算方式為：
①在墊資額度________萬元以內(含本數)，乙方不向甲方計取利息;達到該額度的，乙方即可于三個工作日內向甲方結算墊資部分貨款，墊資部分貨款自結算次日起按日息萬分之三由甲方承擔墊資利息。
②超過墊資額度__________萬元部分的貨款，甲、乙雙方應每月結算一次，且甲方應于結算后五個工作日內將該超過墊資部分的貨款支付給乙方，如逾期支付的，自第六日開始按照逾期支付金額的日萬分之三向乙方支付違約金。
③墊資部分貨款，甲方同意在本工程主體封頂后_____(建議時間為三個月左右)個月內付清。如逾期支付的.，甲方同意墊資部分的利息自逾期日起從日萬分之三提高至日萬分之五，但不另行計取違約金。
3、甲方所付款項均系優先用于支付貨款本金和墊資款本金，再支付墊資款利息、逾期支付貨款違約金;甲方如確有違約逾期支付貨款須承擔違約金的，違約金應在最后一期貨款支付的同時一并結算支付。
第十條、違約責任：
1、乙方如遲延供貨，除賠償甲方損失外，遲延期間應向需方支付違約金，違約金每日按應供貨物價款的萬分之 六 計算;
2、乙方所交產品品種、型號、商標、規格、廠家、質量不符合同約定的，由乙方負責調換，并承擔調換或退貨而支付的實際費用，同時賠償由此給甲方造成的損失。乙方不能調換的，按不能交貨處理。
3、如乙方未按合同履行，甲方有權通知乙方解除合同，除賠償甲方損失外，還應向甲方支付未履行部分合同金額20%的違約金。
第十一條、雙方約定的其他事項：
1、本合同所訂一切條款，供、需雙方任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
2、當價格降幅達15%以上時，雙方協商調整價格，協商不成需方可解除合同。
3、乙方在結算單或送貨單上等單方制作的任何條款或文字說明均不視為雙方的約定，也不得作為變更本合同的依據和條件，如合同單價、付款方式、違約責任等重要條款如需調整，須以雙方另行簽訂補充協議。
4、本合同履行中如甲方出具了蓋有項目部"工程技術資料專用章"的有關結算、簽收單或欠款等的憑證的，不得作為合同的結算依據。
5、每次付款前，乙方必須向甲方提供稅率為17%的增值稅專用發票。由于乙方未按時向甲方提供稅務發票，甲方可以拒絕支付貨款，由此導致甲方延期支付的，不視為甲方違約，乙方不得向甲方主張此期間的違約金或利息等。
6、甲方的稅務信息：
統一社會信用代碼：_______________________，戶名：__________________公司;開戶行：__________ ; 銀行賬號：__________ ;地址及電話：__________ 。
7、乙方稅務信息：
統一社會信用代碼：_______________，戶名：______________;開戶行：__________ ; 銀行賬號：__________ ;地址及電話：__________。
第十二條 解決爭議方式：__________發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成其解決爭議方式為向浙江省東陽市人民法院起訴。
第十三條 合同生效：
本合同經雙方經辦人員簽字并加蓋雙方公司合同專用章或法人章后生效。
本合同一式陸份，甲、乙雙方各執三份。
需方(蓋章)：__________ 供方(蓋章)：__________
法定代表人：__________ 法定代表人：__________
委托代理人：__________ 委托代理人：__________
簽訂時間：__________ 簽訂時間：__________
鋼材合同 篇5
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設工程，其工地負責人Z某、C某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷合同》，Z某和C某在合同落款處簽名，被告公司未蓋章，建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程，約定鋼材價款按上海西本鋼鐵每日市場報價為基準上浮每噸150元作為成交價，又約定以送貨單確定的單價和總金額為結算依據，也明確約定了被告付款時間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨，共計貨款金額為520萬余元。被告通過Z某、C某陸續付款計360萬元，余款160萬余元逾期不付。原告多方與Z某、C某協商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答復。此時適逢金融危機，原告經受極大資金壓力，遂委托律師代理訴訟。
我們接受委托后，經周密調查，掌握Z某被告的工程項目經理、C某為被告該項目工程的內部承包人，原告有理由相信他們有權代表被告簽訂買賣合同，該合同相對方應為被告公司，同Z某和C某以個人身份自愿對被告貨款承擔共同付款責任，律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元，并起訴Z某、C某為共同被告，要求兩人對被告的貨款義務承擔共同清償責任，同時向法院申請訴訟保全，全額凍結了被告公司的.銀行賬戶，保證了債權的實現。
訴訟中，被告以貨款金額計算有誤和違約金過高為由提出抗辯，并以原告交付鋼材質量不合格為由提起反訴，要求賠償被告損失50余萬元。
因雙方考慮各自在本案中是法律風險，我方在保障根本利益得到順利實現的前提下愿與對方和解，經法院主持調解，雙方達成調解協議，被告公司于和解當日支付145萬元貨款。
因訴訟目的已經實現，我方遂申請撤訴。
【鋼材合同】相關文章：
鋼材加工合同03-07
鋼材供貨合同02-06
鋼材采購合同05-26
鋼材購銷合同06-16
鋼材供應合同06-02
鋼材運輸合同06-08
鋼材采購合同02-27
鋼材的購銷合同12-16
鋼材倉儲保管合同05-31
鋼材買賣合同(精選)08-04