建筑的合同精選15篇
在不斷進步的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編精心整理的建筑的合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
建筑的合同1
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關法律、法規的相關規定，甲方將承包的廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房的基礎工程單項承包給乙方，本著公開、公平、公正的原則，經甲、乙雙方共同協商，特定合同如下：
一、工程概況
1、工程名稱：廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房基礎工程。
2、工程地址：千佛崖一組矛地彎。
3、工程內容：模板工程按展開面積18元/㎡（包括模板的制作、支拆、鐵釘、鐵絲等輔材，模板的清理、堆放、場地運輸等）計算。
4、付款方式：
①不預付金額；
②中途不可借支；
③月底按完成工程量付總造價的80%；
④工程竣工，經驗收合格后按實際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保修金后，30日內付清余款。
二、工程質量：合格。
三、工程保修金：甲方按總造價的3%計算，扣除乙方所承擔工程的質量保修金，等甲方竣工交付給業主后30日內通還給乙方。
四、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的各種技術指標工作。
五、乙方必須嚴格按甲方和業主方提供的施工圖紙，變更通知單進行施工。
六、合同簽訂后，乙方應立即組織各種施工人員、各種機具、建筑輔材進入施工場地。
七、乙方必須嚴格按建筑質量、安全管理條例、各種規章制度進行管理和文明施工，并嚴格按照安全生產紀律、操作規程制度進行管理和施工，嚴禁酒后上班等，如有違反發生的一切傷亡事故的一切經濟責任和民事法律責任一律由乙方自行負責。
八、乙方在施工過程中，如不按施工圖、變更通知、現行規范規定施工，所造成的返工一切經濟損失和工程延誤時間一律由乙方負責。
九、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機具、住宿住處的設施等的`經濟損失按現有價格的兩倍懲罰。
十、乙方在施工現場施工時，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業主配合，并和當地領導、父老鄉親搞好團結，服從領導管理，使施工能夠順利進行。
十一、乙方負責斗車的維修、管理，用后如數交還給甲方。
十二、單方違約：按總造價的50%進行罰款。
十三、本合同甲乙雙方各執一份，從簽字蓋章起生效，并具有同等法律效力，待工程余款付清后自動失效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑的合同2
甲方：XX林理想城
乙方：畢XX
依照民法典、建設法及相關法律、法規，在平等、自愿的基礎上，雙方就該區綠化工程的.施工事項，訂立合同如下：
一、綠化地點與范圍：_________________________________.
二、甲方負責綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運及回填土，提供綠化水源，協調相關事宜。
三、乙方負責按照本區的綠化規劃種植圖進行整地、苗木采購運輸、挖坑、栽植、澆水及________年內苗木管理、修建、保活。每完成一段必須把垃圾雜物清理干凈。并服從甲方負責人員的監督和管理。
四、如出現因栽植品種、場地、地置、氣候環境等因素受限時。經甲方同意后，所栽苗木品種可根據具體現狀作部分適當調整。綠化品種、規格、數量及價格詳見綠化價格附后表。
五、栽植時間必須在________年____月____日之前完成。
六、結算辦法：各種苗木栽植完成后付實際栽植數量款額的50%________年____月苗木成活后，視成活率付總款的20%，剩余款額________年后經甲方驗收按成活數量以實結算（人為損壞除外）。但乙方必須保證規劃栽植數量。
七、雙方必須嚴格履行各自的責任與義務，如單方違約或樹苗質量達不到合同約定，違約方要承擔一切責任和損失。
八、未盡事宜雙方可協商解決，本合同一式貳份，雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方：XXXX公司
代表：
乙方：
代表：
日期：________年____月____日
日期：________年____月____日
建筑的合同3
發包人（全稱）：_________________________________________
承包人（全稱）：_________________________________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱：__________________________________________________________________________
工程地點：__________________________________________________________________________
工程內容：__________________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
工程立項批準文號：________________________
資金來源：________________________________
第二條 工程承包范圍
承包范圍：___________________________________________________________________________
第三條 合同工期
開工日期：___________________________________________________________________________
竣工日期：___________________________________________________________________________
合同工期總日歷天數_____________天
第四條 質量標準
工程質量標準：_______________________________________________________________________
第五條 合同價款
金額（大寫）：_______________________________元（人民幣）￥：_____________________元。
第六條 組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標XX知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同XX條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的`洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《XX條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
第九條 發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
第十條 合同生效
合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點：_______________________________________________________________________
本合同雙方約定___________________________________后生效。
發 包 人：（公章）：
承包人：（公章）
住 所：
住 所：
法定代表人：
法定代表人：
委托代表人：
委托代表人：
電 話：
電 話：
傳 真：
傳 真：
開 戶 銀 行：
開 戶 銀 行：
賬 號：
賬 號：
郵 政 編 碼：
郵 政 編 碼：
建筑的合同4
甲方（建筑施工企業）：
法定代表人：
地址：
電話：
乙方（農民工）：
姓名：
性別：
年齡：
文化程度：
住址：
身份證號：
甲乙雙方根據《勞動法》規定，平等自愿、協商一致，簽訂本合同。
一、合同期限自__年__月__日起至__年__月__日止或者__工作（工程）結束止。
二、工作內容甲方分配乙方在__崗位擔任__職務（工種）。在正常情況下乙方應當完成生產（工作）任務，具體生產（工作）任務和質量標準為：
三、勞動報酬甲方按月足額以貨幣形式支付乙方工資，每月__日為發薪日。
工資制度
1、實行計時工資制，乙方完成生產工作任務，每日工資__元，每月工資__元；
2、實行計件工資制，具體標準為：
五、勞動保護
1、甲方按照__規定參加工傷保險，乙方因工負傷、致殘、死亡依法享受因工傷亡待遇。
2、甲方為乙方提供符合國家、自治區有關勞動安全、職業衛生規定的作業場所和防護設施；
3、乙方遵守甲方的安全規定和操作規程，不得違章操作。
六、其他約定的事項
七、違約責任本合同具有法律效力，雙方應嚴格履行。一方違反本合同，應承擔違約責任；給對方造成經濟損失的'，依法賠償相關損失。
八、因履行本合同發生勞動爭議，甲乙雙方均可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方（章）：法定代表人（簽章）：
乙方（簽章）：
年月日
鑒證機關（章）：鑒證人（簽章）：
年月日
建筑的合同5
發包人（甲方）：_________
承包人（乙方）：_________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：_________.
1.2 工程地點：_________.
1.3 承包范圍：_________.
1.4 承包方式：_________.
1.5 工期：本工程自_____年______月______日開工，于______年______月_____日竣工。
1.6 工程質量：_________.
1.7 合同價款（人民幣大寫）：_________.
第二條 甲方工作
2.1 開工前_________天，向乙方提供經確認的施工圖紙做法說明_________份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2 指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3 委托監理公司進行工程監理，監理公司任命為總監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方_________份。
2.4 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
2.5 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.6 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2 指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》（JGJ73-91）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（GBJ300—88）等國家制訂的施工及驗收為質量評定驗收標準。
5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達以優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔得驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.5 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1 雙方商定本合同價款采用第_________種：
（1）固定價格。
（2）固定價格加_________%包干風險系數計算。包干風險包括內容。
（3）可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2 本合同生效后，甲方分_________次，按約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。
6.3 工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在_____天內，結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
7.1 本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
7.2 凡由乙方采購的.材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 獎勵和違約責任
9.1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的_________%支付滯納金。
9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方______元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方______元，作為獎勵。
9.3 乙方按照甲方要求，全部蔌部分工程項目達到優良標準時，除按本合同5.2 款增加優質價款外，甲方支付乙方_______元，作為獎勵。
甲方(簽章)： 電話：
乙方(簽章)： 電 話：
簽訂地點：
簽訂日期： 年 月 日
簽訂日期：年月日
建筑的合同6
發包方(簡稱甲方)
承包方(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法典》，《建筑安裝工程承包合同條例》，以及其他有關法律規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
第一條 概況
1、甲方工程項目系合法審批。
2、工程施工地點：
3、工程承包方式：
4、總價款： 元，大寫(人民幣)： 經雙方認可，變更施工內容，變更部分工程款按成本價向甲方計收。
5、工期： 天。即自________年____月____日開工至________年____月____日竣工;
第二條 工期
一、甲方要求比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工期的相應費用。
二、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
三、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
四、因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上，工期相應順延。
五、因乙方原因，工期每延誤____日，乙方應按工程總造價的3向甲方支付違約金，甲方有權直接在工程款中扣除。
第三條 關于工程質量及驗收的約定
一、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方在約定時間不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。如甲方提出復驗時，乙方按要求辦理復驗，如復驗合格，甲方應承擔費用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間，乙方應提前24小時通知甲方。
二、乙方須在交付前一星期交付工程質量驗收整改通知單給甲方，以便對不合格項目提前維修完善。
第四條 關于工程質量及驗收的約定
一、由于乙方原因造成質量事故或返工，其返工費由乙方承擔，工期不順延。
二、工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到通知7天內組織驗收并辦理驗收、面積核實、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的人工費，看管費每天100元人民幣。
三、材料在使用前，乙方應提供給甲方樣品，并經甲方確認后，方可使用。乙方在施工過程中，應自覺接受用戶監督，嚴格按照裝修設計方案施工，裝飾材料應嚴格按照預算表中規定的材質及價格采購，保質保量，裝飾材料中面板、防火板、大理石、地板磚在甲方參與采購并認可后按報價規定價格購進并使用。如發現裝修期間與合同規定的材料和工藝不相符，甲方有權要求拆除重做所浪費的材料及人工均由乙方負責。
四、乙方出具的施工圖須經甲方簽字認可后方可施工，如施工過程中或施工完畢甲方對原設計方案提出不同意見，已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必須在合同規定期間在簽署合同地向乙方支付裝修費。
五、根據合同要求，乙方應按時、按質、按量完成裝修任務，如甲方在裝修期間對原方案提出修改意見，須及時向乙方提出修改方案，甲乙雙方認可后按修改方案施工、驗收、結算。
六、乙方施工過程中的所有施工圖，需經甲方簽字認可后，方可施工。
七、乙方在施工過程中，由于操作不當造成火災及人身傷亡事故由乙方負全部責任。
第五條 付款方式
1、簽訂合同七天內，支付工程款總額 %，計為 元整;
2、工程進展到 ,支付工程款總額 %， 計為 元整;
3、工程進展到 ,支付工程款總額 %， 計為 元整;
4、工程驗收合格一周內支付工程總額的 % ，計為 元整;
5、按工程總額的 %為質保金，計為 元整;
第六條 其它
一、乙方施工完畢后，做到人走場清，讓客戶滿意。
二、施工完畢甲乙雙方可按實際施工面積和項目進行工程結算。
三、甲方如不按合同的約定付款，乙方有權按工程總價的'5每日收取滯納金。
第七條 保修的約定
一、保修期限為 天，自通過甲方的竣工驗收之日起計算。
二、乙方保修范圍是指因乙方施工質量或加工工藝不當等因素所造成的質量問題(非竣工驗收后人為造成的損壞視為質量問題)的維修，如不屬于以上問題造成的維修，除材料由甲方本身購買外，乙方將收取相應的人工費。
三、如乙方怠于履行保修義務，甲方有權另行委托
第三方進行維修，費用由乙方承擔。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
建筑的合同7
發包方： (下稱甲方)
承包方：
現甲，乙雙方本著平等，公平，自愿的原則，就___市第一人民醫院門診綜合樓的磚砌體施工達成如下協議：
一、 工程名稱：___市第一人民醫院門診綜合樓
二、 工程地點：____
三、 本工程采用乙方包質量，包安全，包文明施工，包成品和半成品的保護在內。
四、 承包內容：本工程采用包工不包料的形式，乙方承包甲方第六層以上至天面所有磚體砌筑在內，砌磚包括植筋(含膠水在內)，門過梁制安，構造柱，外墻窗臺壓頂，所有圈梁，衛生間返邊等裝模，搗砼所有工作在內(不含鋼筋綁扎)，甲方驗收成品，乙方必須按照國家規范施工及驗收。
五、 現場施工要求，及材料機械設備配置
1、 甲方僅提供砂漿機一臺，其他一切大，小型工具由乙方包干(單價已含此部分費用在內)
2、 甲方負責提供主軸線，各層柱提供水平點，乙方負責墻體施工放線工作
3、 因設計圖紙變更或小量修改返工，一次改動在二個工日內
的(或不超過2m工程量的)甲方不作任何補償，結算按實際施工圖計算工程量。
4、 在施工過程中，乙方自行安排人員打砂漿，晚上加班拉磚上樓，要認真節省材料，當天砂漿要用完，當天下班前一定要把場地清理干凈，磚塊整齊堆放，做到文明施工，每天下班未清理的，違者按每次處罰200元，并承擔甲方派人清理的一切人工費(合同內甲方扣乙方人工費小工按100元/天，大工按200元/天計算)。
5、 乙方施工人員必須有帶班負責人在現場，要提前熟悉圖紙，如有疑問應及時與施工單位溝通，避免返工。因乙方原因造成的返工一切費用由乙方承擔。
6、 乙方做好配合水電，消防等部門留置預留洞，線槽等工作 施工腳手架補磚灰縫應填滿砂漿。 砌體的位置及垂直度應許偏差，用2m檢查尺檢查不得超過5mm;超過6mm的'處罰100元每處;嚴重超過10mm的要求返工，并處罰500元每處
7、 砌磚前應充分淋水，未淋水的罰款50元每次
8、 為保證砌筑的墻體外觀美觀，整齊，要求砍磚必須使用專業工具鋸刀，不得隨意拿磚刀直接亂砍，如發現一次處罰50元每次.
9、 乙方施工過程中所需鋼管架子的搭拆均由乙方包干(或乙方自行釘木凳)，甲方不提供門字架等.
10、 乙方必須配合外架拆架，并做好零星修補工作。
11、 乙方須服從項目部的其他管理條例，因施工場地緊張，安排加班的必須到位，確保材料進場不受耽擱，如安排加班不執行的，處罰1000元每次。
12、 進場施工人員必須年滿18周歲，乙方人員進入工地后不得鬧事，斗毆，造成影響的處罰5000—10000元每次。
六、 工期要求
1、 乙方必須按甲方項目部排出的進度計劃，組織足夠的人力進行施工，按照甲方項目部要求的人數進場，如自乙方開始上樓面植筋計算進場七天內人數未達到30人以上的，乙方自行同意單價按本合同單價下調30元/m，且甲方有權另安排隊組進場施工
2、 不論發生任何情況，乙方不能用停工或變相停工來要求甲方處理任何事項，未經甲方同意乙方無故停工一天，乙方同意甲方處罰乙方5000元/天作為賠償，停工超過3天的，甲方視乙方自動退場，余賬不結。
3、 乙方必須完全服從甲方施工人員的管理和配合日常質量檢查，有拒不整改的或辱罵、威脅施工人員的，將處罰班組負責人1000元每次。
4、 乙方在施工過程中，達不到甲方要求的，甲方有權隨時清退乙方所有人員，工程款按實際完成量的80%支付，乙方需無條件配合。
5、 乙方自行負責處理施工過程中的大、小工傷安全事故，由乙方自行負責全部費用，單價已含此風險在內。
6、 工地嚴禁施工電磁爐，熱得快等高功率電器，每發現一臺處罰200元一次，乙方必須自購液化氣在制定地點煮飯等
7、 進場人員必須做好三級安全教育工作，填好三級教育表，未填寫好三級安全教育表的甲方不負任何責任，如發現未帶安全帽的處罰20元每人次，穿拖鞋上崗的處罰20元每次。
8、 乙方人員因任何糾紛聚齊到項目部鬧事的，按照每人罰款1000元/次處理，如有問題需解決的，乙方只能派3個以內的代表負責協商解決。
六、承包單價：采用固定綜合單價元/立方米(單價已包含安全，質量，進度，風險費在內)，施工單價不做調整，工程量按圖計算，甲方每月按照乙方完成的成品80%支付工程進度款，當月工程款在下月15號前支付，工程全部完成后支付至90%,余款10%在修尾工作完成后一個月內付清。
七、本協議一式二份，雙方各執一份，合同簽字生效，款項付清后自動失效。
發包方(甲方)： 承包方(乙方)：
身份證號碼：
合同訂立日期：
建筑的合同8
使用建筑單位：_______(以下簡稱甲方)
提供建筑勞務單位：_______(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關規定，為了明確雙方在建筑勞務合作中的權利，義務和違約責任，經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條合作項目：______________
工程地址：______________
合作內容：水、電、風等安裝工程
第二條合作方式：_______
第三條乙方_______施工隊
第四條提供勞務時間：_______年_______月_______日
第五條勞務費用的'結算和支付
1、勞務費用的結算：應根據乙方在生產中實際完成的工作量，經甲乙雙方核實檢驗后，按工程進度分期結算的方法。
第六條安全生產及安全事故處理
2、乙方人員發生傷亡事故時，雙方盡力施救，但甲方不負經濟和法律責任，由乙方對家屬進行經濟補償，做好善后工作。
第七條承包工作量和金額
電、水、風等共計人民幣_______萬元。
第八條本合同經雙方代理人簽字蓋章后生效，代理人應出示身份證明。
第九條合同未盡事項可經雙方協商后列入補充條款，補充條款與正文有同等效力。
注：本合同一式四份，雙方各執二份。
甲方(蓋章)：__________________
乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________
身份證號碼：____________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
建筑的合同9
甲方：_______________
乙方：_______________
施工協議書武陽xx麗園小區四角亭景觀工程190000.00元（十九萬元整）
發包方（以下簡稱甲方）：_________承德XX公司
承包方（以下簡稱乙方）：_________
經甲、乙雙方協商一致，本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽xx麗園小區景觀xx工程，簽訂以下協議：_________
一、xx工程內容：_________
平米等xx工程（詳見施工圖紙）。
以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
二、xx工期：_________
1、xx開工日期：_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、xx施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、xx因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、xx發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
三、xx工程合同價款：_________
經協商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元（十九萬元整），若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發生結算。
四、xx承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承
建工程的飾面樣板材料，必須經雙方共同確認方可進行施工。
3、xx施工期間甲方負責乙方施工現場內發生的水電費用。
五、xx工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________
1、本工程無預付款。
2、合同生效后，發包人按時直接向承包人支付工程款：_________支付次數分三次支付。
1、四角亭a亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給
該項工程款合同金額60％。四角亭b亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。四角亭c亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。廊架c完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。防腐木地板完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
2、工程全部完工后，付單項工程總費用（工程總價）的20%。
3、工程全部完工后三個月內，付工程總費用（總價，包括業主
認可的簽證、變更）10%。
4、扣留工程總費用（含業主認可的簽證、變更費用）10%為質
保金，工程全部完工并已驗收合格為時間節點計算，一年后支付。
3、此合同所描述款項含稅金（即稅金由甲方代扣，扣除稅率為
3.41％）。
六、xx工程質量要求：_________
1、xx乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求
及有關古建筑施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、xx施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（采用視頻資料）。
七、xx工程竣工驗收結算：_________
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。
八、xx延期違約責任：_________
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，
則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。
九、xx質保內容
質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期，質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算，xx期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定：_________
1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安
全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現場工地的.關系協調，以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建
的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。
十二、合同生效與終止：_________
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲
方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議，xx補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。
合同附件一：_________
1、工程圖紙2、工程預算書
甲方：_______________乙方：_______________
日期：_______________日期：_______________
建筑的合同10
(發包方): 身份證號碼:
乙方(承攬方): 身份證號碼:
根據《建筑法》、《合同法》及有關法律法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、合理、互惠互利的原則下,為規范建造私人住宅工程中雙方的民事行為,通過雙方協商就農村居民房屋建設工程達成本協議,雙方共同遵守。
一、工程概況
工程名稱: 自家住宅建設
工程地點:
二、承包方式
乙方采用包工、包料、包方施工機具的大包方式。
三、工程承包范圍
承包范圍:建筑基礎、主體結構的砌磚、鋼筋、模板、混凝土、預制板安裝,墻面及天棚抹灰,各層地面混凝土墊層、樓面找平,室內外墻磚、地磚鋪設;雨篷、室外散水、臺階以及給水、排水、雨水管等,不包括水電安裝。
四、合同工期
工期時間從 年 月 日至 年 月 日。如發生下雨、停電等不可抗力因素可協商順延工期,。
五、質量標準及要求
工程質量要求符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》
GB50300- 合格標準,需要注意的事項:
1、土方回填過程中,要求夯實緊密,不準未夯實就擅自進行隱蔽。
2、砌筑墻體過程中,乙方必須保證灰漿飽滿,組砌方法正確,軸線偏移不得大于規范要求,砌筑磚體不得出現上下通縫現象。
3、構造柱、梁關模前,應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距是否正確,不得少筋漏筋,保護層留置是否正確,待合格后方可進行關模。模板支撐應牢固可靠,混凝土澆筑過程中,應充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質量。混凝土澆筑完畢后,必須進行充分的養護。
4、抹灰工序,必須保證表面平整度、立面垂直度符合要求,陰陽角方正。
5、墻地磚安裝,粘貼牢固,灰漿飽滿無空鼓、裂縫,表面平整。
6、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,嚴禁偷工減料,必須保質保量地施工。
六、合同價款
1、整棟房屋按照建筑面積定價,每平方米元,建筑面積共平方米(待主體建筑完工后以實際測量面積為準);
2、除非合同中另有規定的以外,承包價格適用于合同文件中規定或包括的任何項目的任何實施方法,承攬方不得因施工方法不同或改變施工方法而提出任何追加費用的要求。
七、付款方式
1、乙方進場甲方預付啟動資金人民幣貳萬元整(￥20000.00);
2、乙方完成第二層磚砌并澆注好樓面,甲方即支付乙方人民幣(￥元);
3、乙方工程全部完工,經甲方驗收合格后即支付至乙方工程款總額的95%;
4、剩余的5%工程款作為質保金。
八、乙方責任
1、乙方必須保證工程質量并按設計圖紙和甲方要求施工。
2、水電線路采取預埋施工,乙方必須配合水電工(強弱電)進行線路預埋,質量符合施工規范,保證后期水電安裝順利進行,出現電線穿不進去等需要返工的一切費用由乙方自行承擔。
九、質量要求
1、乙方根據甲方提供圖紙和甲方要求施工,若發現圖紙有不合理或未明確要求的部分,應經甲乙雙方共同協商,在取得明確一致的施工后乙方方可再進行施工;
2、工程質量應達到《房屋建設評定標準》的合格條件,建房后的門窗洞口平整、光滑,墻壁無空鼓;
3、因乙方原因致使工程質量達不到合格條件的,乙方應按甲方或其委派人員的要求返工、修改或重做,并承擔返工、修改或重做的相關費用,乙方拒不履行返工、修改或重做義務的,甲方有權解除本合同并拒絕支付未付款項。
4、雙方約定本工程的缺陷責任期為1年,自竣工驗收合格之日起,壹年內無質量問題的,甲方一次性付清質保金,但根據法律規定
乙方按下列期限對所施工的工程質量負責,
4.1基礎、梁柱等主體部分為終身負責
4.2防水部分為5年內負責
4.3其他部分為1年內負責
在上述期限內,出現質量問題,乙方在接到甲方房屋問題反饋后,應迅速及時的進行處理,如超過5天仍未處理,甲方有權單方面另請人處理,工時費及材料費乙方承擔,并承擔因此給甲方造成的`一切損失。
十、施工安全要求
1、乙方施工人員必須具備一定的房屋建筑施工經驗,以確保乙方承攬建設的工程符合建設施工所要求的質量和技術要求;
2、乙方必須重點保障工程的質量和安全施工,嚴格按照
3、乙方必須按照安全施工規范和技術要求,進行安全培訓,采取嚴格的安全防范措施,在施工過程中要特別注意施工安全,杜絕一切事故,如果乙方雇傭的施工人員出現傷亡,或因施工造成他人人身、財產損傷等事故,一切賠償責任由乙方負責,甲方不負擔任何賠償責任和費用,對此乙方承諾放棄一切向甲方追償的權利。
4、乙方必須文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。
十一、工程其它事項
本合同為固定單價合同,因市場發生變化,原材料上漲或下降,合同單價不予調整,雙方必須嚴格遵守合同約定價格,任何一方不得隨意漲價或降價。
十二、工程未盡事宜,雙方隨時協商解決,并簽定補充協議,補充協議與本協議具有同等效力。
十三、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份,從簽字之日起生效。
甲方:(簽字蓋章)
乙方:(簽字蓋章)
年 月 日
建筑的合同11
甲方：
乙方：
甲乙雙方經協商，達成如下協議：
一、工程內容
甲方將位于 房屋的施工工程承包給乙方。甲方負責建房所需的鋼筋、水泥、磚沙、石灰、碎石等材料，乙方負責工程施工，包工不包料。
二、工程工價
1.建筑1-3層，按樓層實際建筑面積計算工價，每平方米計人民幣130元（木工除外）。
2.出沿部份工價按照樓層工價的`50%另外計價。
3.外墻貼瓷面磚按20元/平方米計算另外計價。
4.
4、所有的墻角、門窗、梁柱全部做包角。
5、屋內每層地面必須抓平、磨光， 甲方指定要鋪地面磚除外。
6、澆水泥樓層、梁柱等不得有水泥紙、木榍及任何大塊其他雜物。
7、本協議質量標準以國家規定標準為準。以上各款有超過國家標準要求，按協議標準執行，低于國家標準要求的以國標為準。
五、安全協議
為確保施工安全，甲方付給乙方人民幣 佰元整，作為乙方的保險金額，乙方在施工前必須為本合同范圍內所有施工人員參加保險，并且確保工程施工過程中施工人員安全。如果在施工過程中發生意外事故，甲方一概不負責任。
六、驗收方式
乙方要確保施工質量至少要符合國家規定的標準，如達不到甲方要求，甲方有權要求乙方返工，返工所需工錢和材料全部由乙方負責。
七、付款方式
每層施工結果，雙方沒有爭議，甲方即預付人民幣5000元；余款于完工后10天內，在扣除總工程款的20%后結清。扣除的20%工程款，如在工程結果后一年內沒有質量問題，于工程結束后一年時一次性結清。
八、施程時間
從地腳梁上正式砌墻之日起，120天完成施工任務，不扣雨天。下墻腳、地腳梁上正式砌墻等具體時間均由甲方確定。每層樓面現澆后15天內，不得運送任何建筑材料上該樓面。
九、其他協定
以上未盡事宜由雙方協商解決。以上協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，協議一經簽定立即生效，不得反悔，違約賠償對方損失。
甲方（簽字、蓋章）
乙方（簽字、蓋章）
簽訂日期：
年 月 日
建筑的合同12
建設單位：(以下簡稱甲方)
施工單位：(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方愿把儋州市天湖花園住宅小區經濟適用房工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
一、工程項目
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程范圍：按設計圖紙要求所有內容達到竣工驗收，交房使用標準。除樁基礎外的2棟樓的土建、水電安裝工程;地上11+1層2棟，框剪結構，含電梯和公共部分裝修，毛坯房和電梯標準(參照松濤花園5#、6#樓)含基礎挖運土方，外運土方等全部內容;
4、總建筑面積約138(以施工圖紙為準)。
5、給排水做到外墻1.5米，室內給水，到入戶水表后安裝一個閥門;
6、承包方式：一次性固定單價合同，包括一切不可預見費用;
7、承包單價：1750元/每平方米，工程款預計：2426萬(含稅金);
8、強弱電工程;設計包括的強、弱電，配電箱、配電柜、入戶進入端子箱等均由乙方負責。弱電部分只預埋不穿線。
9、防水、保溫、樓梯、欄桿、鋁合金等按設計及規范要求標準施工;公共部分電梯間及樓梯間地面為防滑地磚、墻面為白色仿瓷涂料;入戶門價格必須達到每樘1000元;品牌由甲方確定。
二、施工準備
1、甲方
(1)負責做好水通、電通和道路通;
(2)組織有關人員進行施工技術交底;
(3)派為現場代表，對工程質量進行監督、檢查，負責簽證，核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關部門事宜。
2、乙方
(1)負責紅線內的臨時設施、水、電接入及運料道路;
(2)現有板房使用，按原價折給乙方所有，從合同生效開始辦理交接手續;
(3)組織施工人員和材料、機械進場;
(4)負責編制施工組織設計、施工方案及內業資料,確保達到交工驗收標準;
(5)派為現場代表，負責工程施工質量，施工安全，提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關部門事宜。
三、工程期限
本工程經甲乙雙方協商一致，總工期300天(日歷日)。(如臺風、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需經甲方代表簽證后，工期相應順延)開工日期，以甲方確認的開工時間為準，共計10個月時間，總工期300天。
四、本工程竣工質量為一次性合格工程
1、乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;
2、乙方在施工中必須遵守下列規定;
(1)凡用于本工程的`材料必須保質保量，并由甲方駐工地代表認可同意后方可用于工程施工;
(2)隱蔽工程必須經甲方駐工地代表檢查驗收合格后，方可進行下道工序的施工;
(3)乙方在施工中發生質量問題應及時報告甲方代表，經整改并報甲方同意,方可進入下一道工序施工;
(4)工程竣工后：乙方應按規定進行保修、保修時間自通過驗收之日起為一年。
五、安全生產與文明施工
1、施工現場安全管理按照誰施工誰負責的原則，由施工方全面負責,必須按《海南省建設工程施工安全管理條例》和海南省建設工巢全施工操作規程等有關規定進行施工，并且與公司簽訂安全管理責任協議。
2、如因違安全操作規程和相關的安全管理條例而造成安全事故，一切責任由乙方負責。
3、乙方應按規定采取嚴格的安全措施、做到安全生產、文明施工，施工中發生的安全事故及其所造成的經濟損失，全部由乙方負責。
4、乙方在施工過程中，必須聽從甲方工地負責人指揮，配合施工，碰到問題，隨時商量解決。
六、工程價款支付及結算
本工程為固定單價包干合同：承包總價暫定為人民幣(含稅金)2426萬元;承包人自行墊資完成11+1層2棟主體框架到第6層時(五層頂樓板)，發包人按承包人總造價的的25%(2426×25%=606萬)，支付工程進度款給承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1層2棟到封頂時
發包方按承包人總造價的25%(2426×25%=606萬)，支付工程進度款給承包人，且在次月5日前支付;工程完工驗收合格7日內支付總工程量的25%(2426×25%=606萬)工程款給承包人
且在次月5日前支付;工程結算審計完成后，發包人在10個工作日內支付至審計總造價的97%給承包人;剩余3%作為保修金，在工程竣工驗收合格滿一年后10天內付清(不計利息)。
七、爭議解決雙方在履行過程中發生合同爭議，首先協商解決，協商不成，提交人民訴訟解決。
八、其它約定
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后三日內乙方交納保證金到甲方指定賬戶后生效。
2、其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本協議簽訂后三日內，乙方支付壹仟萬保證金到甲方(松濤管理局)指定賬戶后合同生效。退保證金的時間，按支付工程款的時間每次退還25%。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑的合同13
甲方：
營業執照注冊號：
資質等級：
通訊地址：
乙方：
電話：
居民身份證號碼：
家庭住址：
甲乙雙方經友好協商，根據《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》和有關規定，就勞務合作一事達成一致，自愿簽訂本勞務合同，共同遵守本合同所列條款。
一、合同期限
第一條 勞務合同期限
本合同于_____年____月____日生效，于_____年____月____日終止。
二、工作內容和要求
第二條 甲方招用乙方在______________________工程中擔任______________崗位（工種）工作。乙方的職業資格等級證或上崗證號碼為：____________。
第三條 乙方應按照甲方的要求按時完成規定的工作任務，達到規定的質量標準：
1、乙方應當_____________。
三、勞務保護和勞務條件
第四條 甲方對乙方的工作時間安排必須執行國家規定的工時制度。甲方由于生產經營需要，經乙方同意后，可安排乙方加班，但不得違反國家有關規定，且應合理安排職工補休或按照《勞務法》的有關規定依法支付加班、延長工作時間工資報酬。
第五條 甲方應當在乙方進入施工現場前對乙方進行入場施工安全教育。甲方應當對已取得電工、焊工、登高作業等特殊工作操作證書的乙方進行崗前培訓（或書面交底）后，方可上崗作業。
第六條 甲方根據生產崗位的需要，按照國家勞務安全、衛生的有關規定，為乙方配備必要的安全防護措施，發放必要的勞務保護用品。
第七條 甲方根據國家有關法律法規，依法建立安全生產制度；乙方應當嚴格遵守甲方的勞務安全制度，嚴禁違章作業，防止勞務過程中的事故，減少職業危害。
四、工資保險待遇
第八條 乙方工資為每日______元；按工作量計算工資的，每（工作量單位）支付工資_________元。
雙方約定的工資不得低于施工地行政區域內最低工資標準。
甲方應在每月_______日前計發乙方的工資（不得交由包工頭代發），并由乙方簽字確認。
甲方應在勞務合同終止，解除時一次性付清乙方的工資。
第九條
甲乙雙方約定，甲方為乙方購買_________意外傷害保險卡，用于乙方在為甲方提供勞務過程中發生意外傷害的補償。保險期間與本合同期限相同。
五、勞務紀律和勞務合同的變更、解除、終止、續訂
第十條 乙方應嚴格遵守甲方的各項制度、勞務紀律和安全技術操作規程。
第十一條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
（一）有打架斗毆、偷竊、賭博等違法、違紀行為的；
（二）嚴重失職、營私舞弊，對甲方造成重大損害的；
（三）嚴重違反甲方施工現場安全管理規定和甲方勞務紀律的；
（四）被依法追究刑事責任的；
第十二條 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：
（一）甲方以暴力、威脅、監禁、或者非法限制人身自由的手段強迫勞務的；
（二）甲方不能提供安全的勞務條件或者按照本合同規定支付勞務報酬的'。
第十三條 變更、解除、終止、續訂本合同，應在提前_______日以書面形式通知對方，不得擅自變更、解除、終止本合同。
六、違約責任、勞務爭議處理及其它
第十四條 甲方與乙方解除勞務合同時，應給乙方出具終止，解除勞務合同證明書。
甲、乙雙方違法解除勞務合同，給對方造成損失的，應當承擔相應的賠償責任。
第十五條 雙方因履行本合同發生爭議，可自向人民法院起訴。
第十六條 甲方依法制定的規章制度及其他專項協議作為本勞務合同的附件，與勞務合同具有同等法律效力。
第十七條 本合同未盡事宜或與有關規定相悖的，按照有關規定執行。
第十八條 本合同一式_____份，甲乙雙方各執_____份，一份交工程所在地勞務部門備案，一份留在乙方務工的建筑施工工地備查。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效。
甲方（公章）：
法定代表人（簽字或蓋章）：
簽訂日期：______年_____月____日
乙方（簽字或蓋章）
簽訂日期：______年_____月____日
建筑的合同14
《南寧市建設工程材料使用管理辦法》已經20xx年6月22日市第十三屆人民政府第45次常務會議審議通過，現予發布，自20xx年8月1日起施行。
第一條 為了加強本市建設工程材料質量的監督管理，規范建設工程材料使用行為，保障建設工程的質量和安全，根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規的規定，結合本市實際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于本市城市規劃區范圍內建設工程材料的使用及監督管理。
本辦法所稱建設工程材料，是指在房屋建筑及市政基礎設施建設工程中使用的建筑材料和建筑構配件，以及用于保障建設工程施工安全的安全防護用品。
第三條 市建設行政主管部門負責全市建設工程材料使用的監督管理。城區建設行政主管部門根據職責分工負責轄區內建設工程材料使用的管理工作。
建設工程質量監督管理機構負責建設工程材料使用的日常監督管理工作。
工商、工業、產品質量監督等行政管理部門依照各自職責共同做好建設工程材料的管理工作。
第四條 建設工程中使用的建設工程材料應當具備以下證明文件：
(一)生產企業出具的`產品檢驗報告、質量證明書和使用說明書;
(二)產品型式檢驗報告;
(三)實行生產許可制度、衛生許可制度或者強制性產品認證制度管理的產品，應當具備工業產品生產許可證、衛生許可批準文件或者強制性產品認證證明文件;
(四)新型建設工程材料應當具備國家、自治區規定的證明文件;
(五)法律、法規、規章規定應當具備的其他證明文件。
第五條 建設工程材料生產企業在本市銷售涉及建設工程主要使用功能、結構安全、施工安全和可能對人體健康產生影響的重要建設工程材料的，應當到市建設行政主管部門辦理建設工程材料產品備案手續。
需要備案的重要建設工程材料由市建設行政主管部門確定并向社會公布。
第六條 申請建設工程材料產品備案，應當提交以下材料：
(一)備案登記表;
(二)生產企業的營業執照;
(三)委托他人代為辦理備案手續的，提交代理人的代理證明文件;
(四)備案產品執行的產品質量標準;
(五)備案產品質量合格證明文件;
(六)具有相應資質的檢驗機構出具的備案產品型式檢驗報告;
(七)根據法律、法規、規章等規定，需要提供的其他材料。
第七條 提交的備案資料齊全的，市建設行政主管部門應當自受理申請之日起十五個工作日內予以備案，并將該建設工程材料的產品名稱、生產單位、規格型號等信息納入建設工程材料備案目錄，向社會公布。
市建設行政主管部門應當根據建設工程材料的備案情況，及時更新建設工程材料備案目錄。
辦理建設工程材料備案手續不得收取費用。
第八條 已備案的建設工程材料在本市停止銷售的，應當自停止銷售之日起十五日內辦理備案注銷手續。備案的信息發生變化的，申請人應當在備案信息發生變化之日起十五日內，辦理備案變更手續。
備案產品的質量合格證明文件因超過有效期等原因失去證明效力的，建設工程材料生產企業應當對產品進行重新檢驗，并根據重新檢驗的結果，辦理備案變更手續。
第九條 建設工程使用的混凝土、混凝土預制構件，應當由具備相應資質的建設工程材料生產企業生產。混凝土、混凝土預制構件生產企業開展生產經營活動，應當遵守以下規定：
(一)實行職業資格證書制度的崗位，工作人員應當持證上崗;
(二)委托計量檢定機構檢定、校準生產設備及試驗室設備;
(三)使用合格的原材料進行生產;
(四)銷售產品的質量符合產品質量標準。
市建設行政主管部門應當依照國家、自治區的有關規定，對混凝土、混凝土預制構件生產企業的生產經營情況實施監督檢查。
第十條 建設工程設計單位在設計文件中應當選用符合國家標準、行業標準或者地方標準的建設工程材料;選用新型建設工程材料的，該材料應當符合國家和自治區的規定。不得選用國家、自治區明令禁止生產和禁止使用的建設工程材料。
第十一條 建設工程項目使用的建設工程材料，應當符合產品質量標準和工程建設強制性標準，并符合設計文件要求和合同的約定。不符合產品質量標準和工程建設強制性標準，以及不符合設計文件要求和合同約定的建設工程材料，不得進入施工現場。
建設單位不得明示或者暗示施工單位使用不合格的建設工程材料。
第十二條 建設單位應當委托工程質量檢測機構對進入施工現場的重要建設工程材料進行檢測。
工程質量檢測機構接受委托后，應當按照國家有關法律、法規規定及有關工程建設標準，對進入施工現場的建設工程材料進行檢測，并按照有關規定留存檢測數據。
第十三條 施工單位應當對進入施工現場的建設工程材料進行檢驗，對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測。
工程監理單位應當在建設工程材料進場報驗時核查材料的質量證明文件，并對建設工程材料進行檢驗，對不合格的建設工程材料產品不得簽認。
建筑的合同15
合同糾紛管轄法院
1、因合同糾紛提起的訴訟，當事人已經約定管轄的，以約定為準。
2、當事人沒有約定管轄的，通常由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。
3、民事訴訟法第24條
因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。
4、民事訴訟法第25條
合同的雙方當事人可以在書面合同中協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規定。
5、民事訴訟法第38條
人民法院受理案件后，當事人對管轄權有異議的，應當在提交答辯狀期間提出。 人民法院對當事人提出的異議，應當審查。
異議成立的，裁定將案件移送有管轄權的人民法院；異議不成立的，裁定駁回。
6、民事訴訟法第241條
因合同糾紛或者其他財產權益糾紛，對在我國領域內沒有住所的被告提起的`訴訟，
如果合同在我國領域內簽訂或者履行，或者訴訟標的物在我國領域內，
或者被告在我國領域內有可供扣押的財產，或者被告在我國領域內設有代表機構，
可以由合同簽訂地、合同履行地、訴訟標的物所在地、可供扣押財產所在地、侵權行為地或者代表機構住所地人民法院管轄。。
深圳律師：黃華(12年律師經驗)
律師咨詢：132，4296，6417(免費)
執業律所：廣東蛇口律師事務所(中國首家律所)
律所地址：深圳市南山區創業路海王大廈A座14層
【建筑的合同】相關文章：
建筑合同建筑合同協議04-01
建筑合同03-15
建筑的合同04-25
有關建筑合同范文 建筑合同范本02-27
建筑供貨合同02-16
標準建筑合同02-17
實用的建筑合同02-08
建筑勞務合同02-09
建筑采購合同02-23
民房建筑合同03-19