承攬的合同【精】
在不斷進步的社會中，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家整理的承攬的合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬的合同1
甲方：
身份證號：
乙方：
身份證號：
在平等自愿的基礎上，甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修，經協商甲、乙雙方達成以下協議：
一、裝修施工地點：江川縣前衛鎮中街村1號
二、工程內容：
1、內粉：地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。
4、外粉：前方墻貼磚，院壩貼瓷磚，其余三方跨水泥漿。
三、承包方式：包工不包料，水電由甲方提供。
四、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個平方82元（捌拾貳元整）。
五、乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯系，以確保工程質量和工期。
六、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責。
七、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的'一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
八、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方：______
乙方：______
______年______月______日
承攬的合同2
收購方（甲方）_______________
銷售方（乙方）___________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、誠實信用的基礎上，經協商一致，達成如下協議：
第一條購銷時間與數量
1、購銷時間為________年____月__日至________年___月____日
2、甲方負責收購乙方生產的合格風味奶鮮羊奶，收購量______斤/天。根據季節和生產情況變化，每天允許______ %的浮動。
第二條計價標準
以優質優價為原則，生鮮羊奶價格由基礎價和附加價兩部分組成。
1、基礎價格：以現行國家標準規定的理化指標、感觀指標和細菌指標（1級）為基礎，且不含抗生素，生鮮羊奶________元/斤（以省原料奶價格協調工作領導小組公布價為準）。
2、附加價格
淡旺季基礎價格調整：
第三條質量要求
1、生鮮羊奶的質量必須符合國家生鮮牛奶收購標準，包括：《生鮮牛乳收購標準》GB 6914—86、《鮮乳衛生標準》GB 19301—20__、《無公害食品生鮮牛乳》 NY5045—20__。
2、禁止交售下列生鮮牛奶：
（1）未取得健康證明和未經檢疫羊生產的奶；
（2）產犢7日內的初乳（生產羊初乳產品除外）；
（3）有抗生素類藥物殘留的奶；
（4）患乳房炎、結核病、布魯氏桿菌病及其它傳染病的羊產的.奶；
（5）摻雜使假、變質、有異味和被污染的奶；
（6）其它不符合國家衛生安全質量標準的奶。
第四條結算方式
1、甲方應支付乙方_____押金。
2、付款方式為現金。
第五條合同的變更和解除
1、本合同經甲、乙雙方協商一致，可以依法變更或解除。
2、當發生不可抗力情況時，當事方應在事件發生后x天內以書面形式通知對方，經協商一致方可調整購銷計劃。
第六條爭議解決
本合同在履行過程中如有爭議，雙方應本著友好合作的原則協商解決，協商不成，可依法向人民法院起訴。
第七條合同效力
本合同一式二份，經雙方簽字并蓋章后生效。甲乙雙方各執一份，并具有同等法律效果。
甲方（簽字）：_____________
乙方（簽字）：___________
日期：_________年_____月____日
承攬的合同3
答辯人： 集團公司
住所地： 市 區 路 號
法定代表人： 職務： 總經理
答辯人因與yy承攬合同糾紛一案，現依據事實和法律，提出以下答辯意見，請求人民法院依法駁回原告訴訟請求。
一、 集團陜西分公司為原告訴稱承攬合同的一方當事人，具有獨立訴訟主體地位，應當參加訴訟，原告無權直接起訴總公司。
《民事訴訟法》第四十九條規定，公民、法人和其他組織可以作為民事訴訟的當事人。法人由其法定代表人進行訴訟。其他組織由其主要負責人進行訴訟。《民訴意見》第40條規定，民事訴訟法第四十九條規定的其他組織是指合法成立、有一定的組織機構和財產，但又不具備法人資格的組織，第五款包括法人依法設立并領取營業執照的分支機構。 集團陜西分公司為依法成立、經依法登記、有營業執照的分公司，具有相對獨立性。與原告發生承攬合同糾紛的當事人為分公司，依據上述法律的規定，分公司雖不具有法人資格，但具有當事人資格，應當作為訴訟主體獨立參加訴訟。
該承攬合同糾紛為原告與分公司簽訂，總公司并不知情，對于該承攬合同的真實性及其履行情況均無從得知。原告訴稱與分公司存在承攬合同糾紛，分公司有獨立訴訟資格，原告應該以分公司為被告，無權直接起訴總公司。
二、原告訴稱，20xx年12月9日，分公司原負責人zz在其承攬合同中簽字，對所拖欠貨款進行了確認。而原告在起訴書中稱原負責人為“楊惠生”，若原負責人zz真的對所拖欠貨款進行了簽字確認，原告不可能不知原負責人z經理的真實姓名;且原告并沒有提供所稱的承攬合同，也沒有提供其他相關證據，答辯人有理由懷疑該承攬合同的真實性，不排除偽造的'可能性。
三、 集團陜西分公司原負責人zz已涉嫌經濟犯罪被西安市新城分局立案偵查，下落不明，并將本案涉及的相關合同及其他材料帶走，致使總公司無法掌握其他的證明材料，對本承攬合同是否真實存在及是否屬于zz的個人行為等重要事實無法明確，更無法考證，需要等zz歸案及公安機關的調查結果才能查明。因此，本案所涉承攬合同糾紛事實不清，證據不足，有待核實。
綜上，本案事實不清，證據不足，原告無權起訴總公司，根據《民事訴訟法》第四十九條、第六十四條、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第2條、第65條等相關法律規定，特請求人民法院依法駁回原告訴訟請求，以維護答辯人合法權益。
此致
xx區人民法院
答辯人：
年月 年 月 日
承攬的合同4
甲方：
乙方：
甲、乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》及有關規定經友好協商，就戶外廣告制作事宜達成一致，簽訂本合同，共同遵守。
一、加工承攬項目名稱：
二、工程地點：
三、工程內容
屋頂廣告牌為鋼結構，噴繪畫面，飛利浦外照燈，板面尺寸為長___米，高___米，門臉牌匾為鋁塑板板面，鐵字加霓虹燈，板面尺寸為長___米，高___米。
工程造價
(1)屋頂鋼結構部分制作施工費：￥_____元(人民幣大寫：_____萬元整)
(2)門臉牌匾霓虹燈及大字制作施工費為：￥_____元(人民幣大寫：元整)
施工日期：
屋頂鋼結構部分制作及安裝時間為門臉霓虹燈大字部分制作及安裝時間為
乙方保證工程質量，霓虹燈保修一年。
四、付款方式
合同簽訂一周內付40%即￥_____元(人民幣大寫：_____元整);工程竣工驗收合格后另付50%即￥_____元(人民幣大寫：_____元整);保修期滿后付10%即￥_____元(大寫：_____元整)。
五、質量與驗收
乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規范及工程設計圖紙要求進行施工，接受甲方監督，質量驗收必須達到合格。
工程具備竣工驗收條件，雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。
六、乙方責任
乙方應按照甲方的質量要求及時準確的完成承攬工作。
按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。嚴格執行我市關于施工現場管理的有關規定，交工前清理現場達到建筑物無污染，現場無建筑垃圾。
乙方保證工程質量，霓虹燈保修以竣工驗收合格之日起計算，保修一年。
在霓虹燈正常使用情況下，出現任何質量問題，乙方接到甲方通知時，24小時內維修，48小時內及時修復。
在承攬制作期間，乙方有義務接受甲方的監督和檢查。
七、違約責任
乙方在施工中，涉及用火、用電、電焊、高空等高度危險作業時，應采取嚴密的安全保護措施。若出現任何(包括但不限于甲方、乙方及第三方)人身傷害或經濟財產損失，均由乙方單獨承擔責任，與甲方無關。
制作、設置過程、管理修繕、拆除過程中及發布期間，如因廣告牌倒塌、脫落或其他原因而導致甲方、乙方或第三方的人身傷亡或財產損失的，不論乙方能否預知、是否盡到安全管理責任，乙方都負有單獨處理、解決并承擔全部損失賠償的責任，與甲方無關。
甲乙雙方有任一方違反合同行為的，應按合同總金額的1%向對方支付違約金，如違約金不足彌補守約方損失的，違約方應賠償對方的`全部實際損失。
八、其他有關事項
合同簽署地：_______________________
如因不可抗力(包括自然災害)、規劃、拆遷因素影響，須提前終止合同。雙方按實際發生時間結算，多退少補。
未盡事宜，雙方友好協商或簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
因解釋、執行本合同所發生的爭議，雙方應首先友好協商解決;協商解決不成時，雙方一致同意向合同簽署地有管轄權的人民法院提起訴訟解決。
合同雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。
甲方：
乙方：
日期：
承攬的合同5
合同編號：________
訂立合同雙方：________
定作人：___________（以下簡稱甲方）
定作人法定代表（負責）人：_______ 簽約人：________
定作人承辦單位：______聯絡人：_______聯系電話：_______
定作人機構地址：_________傳真電話：_______
承攬人：______（以下簡稱乙方）
承攬人法定代表（負責）人：________簽約人：________
承攬人營業執照：_________生產報刊亭許可證明：________
承攬人機構地址：________聯系人：______聯系電話：________
銀行開戶許可證：________ 開戶行：______帳戶：_______
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：XX萬元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于XX平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于XXmm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于XX%，使用XXmm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗.
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在XX年XX月XX日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的.安裝位置，并安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在XX日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除XX％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，XX年內免費進行保修，超過XX年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。
②、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。
③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。
④、剩余的合同標的額5％（XX元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額XX‰的違約金；
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付XX ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除XX‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除XX‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第XX種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：__________ 乙方：_________
簽約人：_________ 簽約人：_______
簽約地點：____________ 簽約地點：____________
簽約日期：____年____月____日 簽約日期：____年____月____日
承攬的合同6
合同編號：
買方： 住所： 電話： 統一社會信用代碼： 法定代表人：
賣方： 住所： 電話： 統一社會信用代碼： 法定代表人：
工程名稱：
工程公司(以下簡稱買方)與 體育用品供應公司(以下簡稱賣方)就賣方為 體育館射擊館設備工程向買方提供的貨物和服務，經買賣雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守如下條款：
一、合同標的
1.本合同標的為 體育館射擊館設備系統，包括設備供貨及服務。
1.1賣方的所有供貨及服務必須使完成后的射擊館設備系統完全滿足技術規格書的要求，技術規格書詳見合同附件1;
1.2賣方為買方設計制造并提供系統所需的設備及材料，詳細清單見合同附件2;
1.3賣方向買方提供所供貨物的以下服務：設計、培訓、安裝、測試驗收、 運動會期間的服務、質量保證、售后服務等;
1.4賣方應對本合同項下其承擔的全部工作實施有效管理，以確保工作的進度符合合同附件3的要求。
2.貨物名稱、型號、規格、數量、單價及交貨時間如附件4所示。設備交貨時間： 年 月 日;設備開始安裝時間： 年 月 日;設備調試驗收完成時間： 年 月 日。具體的供貨范圍、技術規格及技術圖紙、工程執行計劃時間詳見合同附件5。
二、價格
1.合同總價：(人民幣)大寫 元(￥ )。
2.所有貨物的價格包括主機及隨機附件的制造、包裝、稅費、關稅、商檢費以及安裝調試、驗收、培訓、技術服務(包括技術資料、圖紙的提供)、質保期保障等的全部費用。
3.本合同價格為固定不變價。
4.如果單價和數量的乘積與總價不一致時，以單價為準并修正總價。
三、貨物產地及標準
1.產地
貨物為 儀表廠的 米電動靶、控制桌、總控制臺， 競技體校 的 米升降靶， 航天科技集團公司 所的 米輸送靶， 市 電子設備廠的 米移動靶， 公司的 射擊、電子報靶系統的全新的(原裝)產品。
2.標準
本合同所指的貨物及服務應符合國家體委體育器材設備審定委員會和國際射擊會的標準。
四、交貨
1.交貨地點：_______市_______區_______鎮_______體育訓練基地 體育館射擊館工地地面。
2.賣方在按期收到買方預付款后，按本合同第一條要求的交貨時間將貨物運至合同交貨地點卸貨后(連同貨物清單)交于業主。
五、包裝、裝運和運輸
1.包裝必須與運輸方式相適應，包裝方式的確定及包裝費用均由賣方負責;由于不適當的包裝而造成貨物在運輸過程中有任何損壞由賣方負責。
2.包裝應足以承受整個過程中的運輸、轉運、裝卸、儲存等，充分考慮到運輸途中的各種情況(如暴露于惡劣氣候等)和 地區的氣候特點，以及露天存放的需要。
3.專用工具及備品備件應分別包裝，并在包裝箱外加以注明其用處。
4.每一包裝箱兩個側面用不褪色的油漆和明顯易見的中文字樣作出標記。標記內容包括：箱(件)號、毛重、尺碼(長、寬、高)、凈重(kg)、到貨地址、收貨人名稱、合同編號以及“勿近潮濕”、“小心輕放”、“此邊向上”等。
5.包裝費、運費已包含在合同價內。
六、保險
貨物到達交貨地點之前的所有保險費用(按貨物總價的 %價值投保)和派往買方進行服務的人員投保的人身險和其他有關險種費用，由賣方負責。
七、裝運單證
采用鐵路運輸、船運或空運的以下單證原件在交貨同時交給買方，其單證副本(或復印件)則應在交貨前 天交給買方：
1.裝箱單一式 份，注明合同號、裝運標志、貨物內容、每件包裝尺碼及重量;
2.制造廠出具的質量及數量證明書各一式 份。
八、付款
1.本合同簽署生效后 天內，買方支付合同總價的_______%即￥_______元給賣方作為合同預付款;
2.在所有合同貨物到達合同交貨地點并經開箱驗收合格后_______天內，買方支付合同總價的_______%即￥_______元給賣方。
3.全部貨物安裝調試預驗收合格后 天內支付合同總價的_______%即￥_______元給賣方。
4. 運動會結束后 天內，買方支付合同總價的_______%即￥_______元給賣方。
5.付款方式：采用支票、銀行匯票、電匯三種形式。
九、履約保證金
1.賣方應在收到《中標通知書》后，應買方的要求向買方提交以買方為受益人的金額為合同總價_______%即￥_______的履約保證金。
2.在賣方不能履行其在本合同項下任何一項義務時，應向買方承擔違約責任，買方有權用履約保證金的資金補償其任何直接損失。
3.履約保證金有效期到貨物質保期期滿為止，如果交貨期的延長引起質保期順延，賣方有義務將履約保證金的有效期順延。
4.履約保證金應用人民幣，采用下述方式提交：由買方接受的國內的一家信譽好的銀行用招標文件提供的(或其他買方接受的)格式提交的銀行保函正本一份，副本二份。
5.在賣方完成其合同義務(包括任何保證義務)后 天內，買方將把履約保證金退還賣方。
十、技術文件
1.賣方應在供貨同時向買方提供所有有關本合同執行的技術文件。如果工程必需但合同又未做規定的要賣方才能提供的技術文件，賣方也應及時向買方提供。技術文件可以是手冊、圖紙或其他形式的文件資料。
2.上述技術文件應包含保證買方能夠正確進行安裝、操作、檢查、維修、維護、測試、調試及運作等需要的所有內容。
3.買方完全按照技術文件的指導進行的任何安裝、操作、檢查、維修、維護、測試、調試所引起的系統和/或設備或其部件的損壞由賣方承擔責任。
4.賣方應按照買方要求提供上述技術文件一式兩套給買方。
5.所有賣方提供的技術文件的全部費用已包含在合同貨物價格中。
6.所有未列明交付時間的賣方應提供的技術文件，必須單獨包裝伴隨設備按貨物交付時間交付給買方。
7.買方收貨后如發現賣方未提供有關文件，可以延遲付款，直至賣方補齊有關文件。
十一、知識產權
1.賣方應保證，買方在中華人民共和國使用該貨物或貨物的任何一部分時，免受第三方提出的侵犯其專利權、商標權或其他知識產權的起訴。如發生此類糾紛，由賣方承擔一切責任。
2.賣方為執行本合同而提供的技術資料、軟件的使用權歸買方所有。
十二、伴隨服務
1.設計
1.1賣方必須配合買方的施工設計，在合同生效后的 天內將滿足于施工設計所需的詳細資料提供給買方。
1.2買方進行的與賣方產品選用有關的設計，如果提請賣方審核，賣方應在 天內完成審核，對該設計進行確認或提出建議。
2.安裝與調試
2.1賣方必須向買方提供合同設備安裝所需的材料及技術資料。
2.2賣方在自己的貨物到現場后即刻派合適的人員到現場進行安裝和調試工作。安裝和調試時間為 天。
2.3賣方完成的工程內容有不符合合同規定的要求的，買方可要求賣方負責修繕。賣方無法使工程內容達到合同要求的，買方可要求賣方作出賠償。
2.4賣方應確保施工現場的施工安全。由于賣方的過失造成的損失，由賣方承擔。
2.5有分包商的，賣方對其分包商的過失造成的損失承擔責任。
3.測試及預驗收
3.1賣方必須在交貨的同時，向買方提供按本合同的技術規格、技術規范的要求進行的測試及預驗收方案。
3.2買方組織測試及預驗收工作，預驗收合格后，買賣雙方簽署預驗收合格證書。
3.3如果賣方沒有按以上要求，按買方安排的時間進行有關工作，買方有權在相應的付款時間段推遲付款，直至賣方完成此時間段的工作。
4.培訓
4.1賣方負責提供現場操作、維修培訓方案及一式 份培訓資料。
4.2賣方負責對買方受訓人員進行操作、維修培訓，對通過受訓的人員頒發培訓合格證書。
十三、驗收方式及質保期
1.貨物運抵交貨地點后，買賣雙方需馬上派出代表前往工作現場，雙方進行箱外驗收。箱內物品由雙方在安裝前(到貨后 天內)約定時間一次性共同開箱驗收，如發現缺少、損壞部件，賣方須及時補交給買方，如因此造成工期拖延，買方有權按延期交貨索賠。
2.合同貨物安裝和調試完畢后，按照本合同規定的技術規格、制造商的技術規范進行預驗收，預驗收合格后，買方簽署預驗收合格證書。如驗收發現所供貨物不按合同規定制造，買方有權提出索賠。驗收后雙方簽署預驗收合格證書一式 份，雙方各執 份。
3.賣方必須確保在 運動會期間整個系統的正常使用，并派專人在 運動會期間進行現場維護，及時處理出現的問題。
4.本合同的質量保證期(簡稱“質保期”)為 運動會結束之日起 年(或合同貨物到貨后 個月)。質保期內賣方進行質量“三包”。
5.質保期滿后，若有零部件出現故障，經權威部門鑒定屬于壽命異常問題(明顯短于該零部件正常壽命)時，則由賣方負責免費更換及維修。
6.質保期滿后，應買方要求，賣方應參考屆時的市場價格，優惠向買方提供必需的零配件。
7.在有關部門進行驗收時，賣方應及時配合買方，如賣方在買方通知后仍不及時到場配合驗收，則視賣方的合同義務未完成，由此造成買方損失的，買方有權提出索賠。
8.賣方貨物不符質量要求，致使不能實現合同目的，買方可拒收貨物或解除合同。買方拒收貨物或者解除合同的，應在 日內通知賣方，標的物毀損、丟失的風險由賣方承擔。
9.最終驗收：質保期滿后，買方組織有關部門按合同規定的標準進行最終驗收。
十四、異議索賠
賣方同意買方選擇下述方法解決索賠事宜：
1.賣方對于所提供的設備與合同要求不符負有責任。賣方同意買方拒收貨物并把被拒收的貨物的價款金額以合同規定的同類貨幣付給買方，賣方負擔由此發生的一切損失和費用。包括銀行利息、運輸和保險費、檢驗費、安裝費、倉儲和裝卸費以及為保管和保護被拒絕貨物所需要的其他必要費用。
2.如貨物到達后發現有受損和有疵劣，根據貨物的疵劣和受損程度以及買方遭受損失的金額，經雙方同意降低貨物價格。
3.對有缺陷的零件、部件和設備，賣方應同意更換，以達到合同規定的規格、質量和性能，賣方承擔一切費用和風險并負擔買方遭受的一切損失。同時賣方應相應順延被更換貨物的質保期。
4.賣方承擔因安裝原因造成的一切損失。
5.如果在賣方收到索賠通知后 天內，賣方未作答復，上述索賠應視為已被賣方接受。如賣方未能在收到索賠通知后 天內或征得買方同意的延長期限內，按照買方選擇的方法解決索賠事宜，買方將有權從預付貨款或從賣方開具的履約保證金中扣回索賠金額，同時保留進一步要求索賠的權利。
十五、不可抗力
1.由于一般公認的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同規定交貨時，賣方應立即以書面形式通告買方，并在 日內向買方提供有關機構出具的.不可抗力證明。
2.在不可抗力事件發生后，雙方應努力尋求采取合理的方案履行不受不可抗力影響的其他事項。如人力不可抗拒因素繼續存在，致使在合同規定的交貨期后 天內仍不能交貨，買方則有權解除合同，買賣雙方均不互相提出索賠。買方不承擔終止合同的責任，也不可沒收履約保證金。但賣方必須在 天內如數返還買方支付的預付款及利息。
十六、逾期完工及逾期付款的罰則
1.賣方如不能按照合同規定的時間完工(除本合同第十五條規定的不可抗力因素外)，則必須支付違約金給買方，違約金率按貨物總金額每天 ‰計算。如超過合同規定完工期限 天后賣方仍不能完工，則買方有權解除合同，而賣方除按貨物總值每天 ‰計付違約金支付給買方(計付時間由賣方收到預付款日起至支付違約金日止)外，仍須立即將按雙倍于預付款金額計得的罰款支付給買方，如上述違約金金額仍不足以補償買方因賣方違約造成的損失，買方有權進一步向賣方提出索賠。
2.如果買方不能在合同規定期限內付給賣方預付款，則賣方有權延期交貨;如果超過合同規定支付時間的 天買方仍不支付預付款，則賣方有權解除合同，這時買方應按貨物總金額的 %計違約金付給賣方。如果買方未按合同規定的日期支付貨款給賣方，則買方也應支付由此產生的違約金，違約金按拖欠款金額每天 ‰計算，直至該貨款付清為止。超過合同付款期 天買方仍不付款，由此造成賣方的損失，應由買方向賣方作出補償。
3.本合同中對于買方付款和賣方完工有先決條件的約定，按約定執行。
十七、產權與風險轉移
1.貨物的產權，只有賣方將設備和材料運至交貨地點且交付給買方時由賣方轉移至買方。
2.貨物毀損、滅失的風險在貨物到達買方倉庫并經買方開箱檢驗且出具相應報告時由賣方轉移至買方。
3.買方拒收或者解除合同的，貨物毀損、滅失的風險由賣方承擔。
4.產權和風險的轉移，不影響因賣方履行義務不符合約定，買方要求其承擔違約責任的權利。
5.賣方交由承運人運輸的在途貨物，毀損、滅失的風險由賣方承擔。
十八、爭端的解決
1.凡與本合同有關而引起的一切爭議，買賣雙方應首先通過友好協商解決，如經協商后仍不能達成協議時，任何一方可以向法院提出訴訟。
2.本合同的訴訟管轄法院為 地有管轄權的法院。
3.在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行。
4.本合同按照中華人民共和國的法律進行解釋。
十九、通知
1.本合同一方給對方的通知應用書面形式送達合同中規定的對方的地址，電傳或傳真要經對方的書面確認，以電報形式的通知，從當地郵電局發出電報的第 天視為送達。
2.通知以送到日期或通知書的生效日期為生效日期，兩者中以較晚的一個日期為準。
二十、稅和關稅
1.中國政府根據現行稅法對買方征收的與本合同有關的一切稅費均應由買方負擔。
2.中國政府根據現行的稅法規定對賣方或其雇員征收的與本合同有關的一切稅費(包括但不限于設備和部件的進口關稅、所有貨物的國內增值稅)均應由賣方負擔。
3.在中國境外發生的與本合同執行有關的一切稅費均應由賣方負擔。
二十一、合同生效
本合同在滿足以下二個條件后生效：
1.合同經雙方授權代表簽字蓋章后生效，合同簽字日期以最后一個簽字日期為準;
2.賣方按要求提交了履約保證金。
二十二、其它
1.招標文件、投標文件、中標通知書和本合同之所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同樣法律效力。如前后出現矛盾按本合同、合同附件、投標文件、招標文件的順序執行。
2.在執行本合同的過程中，所有經買賣雙方簽署確認的文件(包括會議紀要、補充協議、往來信函)即成為本合同的有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或確認之日期。
3.賣方在執行該合同時，須向買方另外上交該合同總造價的 %(￥ 元)的管理費。該費用買方在每次付款時按比例扣除。
4.除買方事先書面同意外，賣方不得部分或全部轉讓其應履行的合同項下的義務。
5.本合同一式 份，雙方各執 份。
6.本合同合計 頁A4紙張，缺頁之合同為無效合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
年 月 日 年 月 日
簽訂地點： 簽訂地點：
承攬的合同7
原告：_________________,性別，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________區__________,電話：_____________;
被告：_________________,性別，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________區__________,電話：_____________;
被告：______________財產保險股份有限公司住址：_________________
負責人：_________________;電話：_________________
案由：_________________機動車交通事故責任糾紛
訴訟請求：_________________
請求人民法院判決被告共同賠償原告醫療費__________元，誤工費__________元，護理費__________元，住院伙食補助費__________元，營養費__________元，殘疾賠償金__________元，殘疾輔助器具費__________元，財產損失__________元，鑒定費__________元，交通費__________元，精神損害撫慰金__________元，以上共計十一項，合計__________元。
本案的訴訟費用由被告承擔。
事實和理由：_________________
_____________年_____月__________日_____時許，原告__________騎(駕駛)__________車在__________處自_____向_____正常行駛時，被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的.__________車(車牌號：_____________)撞到，原告當場受傷，__________和__________損壞。后經__________公安局__________分局交通支隊出具的交通事故認定書認定，__________對事故負__________責任，原告__________責任。經查，肇事車輛所有人為__________，車輛在_____________財產保險股份有限公司__________分公司投有交強險和_____險。故__________、__________對相應損失應承擔連帶賠償責任，保險公司應在保險責任范圍內優先賠償保險責任。現原告為維護自己的合法權益，特向人民法院提起訴訟，請求人民法院依法判決支持原告的訴訟請求。
此致
__________區人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
承攬的合同8
興建單位：____________（下稱甲方）
施工單位：____________ （下稱乙方）
雙方為了按時保質保量完成工程任務，雙方本著公平、誠信的原則，依照《中華人民共和國合同法》的原則，結合本工程的實際情況，經雙方自愿簽訂如下合同條款，共同執行。
一、工程概況：
1、工程名稱：____________
2、工程地點：____________
3、工程內容：消防系統工程
4、承包施工方式：包工、包料、包驗收合格（營業前消防安全檢查合格證）。
5、合同工期：本合同簽訂由甲方通知進場之日起工（土建完工后叁天內消防系統工程完工）。
二、工程施工圖紙問題：
1、乙方承包設計消防圖紙。建設單位、施工單位專業技術人員確認、經湛江市公安消防局審核認可的正式施工圖為準施工。
2、施工前五天如因甲方對施工圖提出變動，應提供書面變更通知。
三、工程造價與付款結算問題：
1、消防工程包干總造價為人民幣含稅金）付款方式為現金或轉帳。
2、本合同經雙方簽訂后生效，甲方在三天內支付人民幣
3、工程按圖紙施工完畢后，領到合格證后兩天內付清余下的工程款。
4、工程若有增加，施工單位必須事先以書面形式告知建設單位，有關增加的工程量及費用事項以甲方簽證為準。
四、雙方責任
甲方責任：
1、負責做好施工現場排除障礙以保雙方安全施工的.工作，具備開工條件。
2、做好施工現場通水通電工作，提供方便的施工環境。
3、協助乙方辦理有關消防報建手續。
4、在施工期間，由于甲方資金不足，不依時付款，造成乙方停工，其經濟損失由甲方負責，工期順延。
5、甲方指定一名代表對乙方施工進行質量監督、協調各方面關系，并聯系有關工程事宜。
6、協助乙方做好系統調試及組織驗收工作。
乙方責任：
1、負責按設計圖紙的尺寸要求、技術要求，執行有關國家規定的消防工程施工規范進行認真施工。
2、負責辦理消防工程報建、驗收手續及相關一切費用由乙方承擔；負責向甲方匯報提供工程進度情況。
3、在施工期間也要負責安全工作，如發生安全事故以情況事實分清，如是乙方造成的，與甲方無關，否則與乙方無關。
4、負責組織現場施工，做好整潔衛生工作，做到文明施工。
5、確保消防工程施工質量，調試使用功能正常，達到消防驗收要求，竣工驗收時，確保通過湛江市公安消防局的驗收。
6、乙方負責協調與公安消防局的關系，解決工程疑難問題，保證做好工程報建及驗收工作。
7、乙方為甲方工程保修期限為壹年。
五、其他問題：
1、由于乙方不按設計圖紙的尺寸要求進行施工，造成返工，甲方一切損失由乙方負責。
2、因一方違約使合同不能履行，造成另一方經濟損失，由違約方承擔違約責任，并賠償因違約而造成的損失。
3、因乙方違約，合同不能履行，由乙方賠償甲方的一切經濟損失。承擔違約責任，即賠償雙倍甲方的預付工程款。
4、在施工期間因自然災害造成乙方損失，由乙方向甲方匯報實際損失情況，由甲、乙雙方協商解決。
5、工程竣工未經驗收，甲方擅自投入使用，由此產生的一切責任由甲方承擔。
六、總 則：
1、本合同以雙方蓋章，法定代表人簽字后生效，至工程保修期滿付清款項時自然終止。
2、經雙方法定代表人簽訂合同生效時具有法律效力。
3、本合同未盡事宜，均按《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。如有爭議，可向乙方所在地法院起訴。
4、本合同共貳份，甲方雙方各執壹份。
甲方（蓋章）：____________ 乙方（蓋章）：____________
甲方代表簽名： ____________乙方代表簽名：____________
電話： ____________電話：____________
簽訂時間：____________ 年____________ 月____________ 日____________ 年 ____________月 ____________日
承攬的合同9
加工方：________________(以下稱甲方)
承攬方：________________(以下稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致，訂立本合同，共同遵守。
第一條加工地材名稱及單價
砂石料加工為綜合包干單價，單價內含人工費、材料費、場內裝車費、場內運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。
第二條原材料提供方式
甲方提供原材料開采區由乙方自行開采加工，或乙方利用路基挖方料進行加工。(要根據實際情況表述清楚)
第三條加工砂石料質量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》(gb/t14684-20xx)以及項目辦(業主)下發的其它相關質量標準，相關標準由甲方提供。
第四條加工砂石料數量
本工程預計加工砂石料數量合計為萬t，具體數量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃，乙方需服從甲方整體安排。
第五條砂石料數量確認方法及價款支付方式
一、每月21日甲方組織相關部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總，以過磅清單作為計算依據制作計價單，該計價單由甲方合同部、工程部、物設部進行簽認，經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據。
二、甲方根據業主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留5%作為工作安全、質量保證金，保證金待合同履行完畢后或合同終止1個月內不計利息退還。如合同履行期發生產品質量問題造成的損失，甲方書面通知乙方，乙方在收到后10日內無答復即視為同意扣除。
第六條甲方權利義務
一、指派工程技術人員和現場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監督、檢查和驗收;
二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，或終止與乙方的合同關系。
三、負責將施工用電(高壓端)引入到乙方加工場地;
四、負責交納資源稅;
五、負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃;
六、負責組織車輛運輸并承擔運輸費用(場內運輸費由乙方承擔)，甲方提供地磅進行驗收。
第七條乙方權利和義務
一、在滿足合同約定的前提下，乙方有權對自有人員、設備等進行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的開采、加工等相關事項。
二、提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設備。
三、自行修建砂石料加工場及相關臨時住房，并承擔相應費用。
四、上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。
五、乙方在開采、加工過程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關環保、水保的相關事項應當按照有關法律、法規的規定辦理。
六、在合同期內，乙方應在開采及生產加工區域內設置安全警示標志，做好砂石開采、生產加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業主及甲方有關安全生產的各項規定，確保安全生產，對因實施本合同而發生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或對外承擔賠償責任，甲方有權向乙方追償。
第八條違約責任
一、未按合同規定的.質量交付砂石料，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方承擔。
二、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔。除此外，另按未完成生產量總價的%向甲方支付違約金。
三、原材料、成品(即使經檢驗質量不合格)或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷售;生產線設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔萬元人民幣的違約金，連續兩次發生上述行為，甲方有權解除合同。
四、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
六、乙方應采取有效安全保衛措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。
第九條履約保證
乙方采取方式提供履約保證。方式一：提供履約保證金萬元;方式二：以開采區機械設備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權根據合同約定，在乙方出現違約情況時，全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后1個月之內，甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。
第十條爭議解決方法
在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權限，則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。
第十一條協議的生效
本合同經雙方簽字蓋章后生效。
第十二條附則
本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執三份;乙方執一份。
甲方：________________乙方：________________
地址：________________地址：________________
授權代理人：________________授權代理人：________________
合同訂立地點：________________
合同訂立日期：________________
承攬的合同10
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行窗戶更換，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：
二、形式結構： 普通裝修
三、工程項目：
1、見預算書。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：乙方包工包料。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：以雙方確定的預算書價格為準，驗收后，雙方可以在預算書的.價格基礎上協商最終工程款，協商不成以預算書為準。
七、付款方式：工程驗收合格后支付 元。為確保工程質量，暫扣 元押金， 年 月 日至 年 月 日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。 注：以上工程金額稅收由甲方負責，乙方協助辦理。
甲方：
乙方：
簽字(蓋章)：
簽字(蓋章)：
聯系電話：
聯系電話：
年 月 日
年 月 日
承攬的合同11
甲方：___________法人代表：___________
乙方：___________法人代表：___________
甲乙雙方經友好協商，本著互利互惠的原則，依據《中華人民共和國民法典》以及相關國家法律、法規，就花池護欄工程制作安裝達成如下協議：
一、工程范圍和工作內容
1、工程名稱：__________
2、工程范圍：工程護欄的制作安裝施工。
3、工作內容：乙方按甲方提供的'護欄設計、安裝要求，完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內容。
二、合同工期
本工程項目工期為日。自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
三、工程價款及付款方式
(一)工程價款
以上工程造價共計：_______元大寫：_______元整
(二)結算方式
工程完工驗收合格后按實際決算付款(附工程決算書)。
四、施工期間的安全由乙方負全責，乙方要采取措施保證人員安全，在施工過程中，存放、保管好材料，防止學生在施工現場玩耍出現安全事故。并保證工程質量合格。保質期三年，保質期內因質量出現問題乙方須免費維修或更換。
五、施工要求：
護欄高度_______㎝;立柱為_______×_______方鋼，_______m一個，底部加預埋件，水泥澆筑;其余部分為_______×_______方管，欄桿頂部為_______扁鐵加工成圓弧裝飾;防銹漆刷底，黑漆罩面。
六、本協議一式兩份，雙方各執一份，未盡事宜雙方協商解決，解決不成，經法律途徑解決。
甲方：(簽章)___________乙方：(簽章)___________
負責人：___________負責人：___________
代理人：___________代理人：___________
___________年___________月___________日___________年___________月___________日
承攬的合同12
委托方：簽訂地點：
承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、項目（制作）：________
2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________
3、發布地點或形式：________
4、顏色：________
5、規格或材料：________
6、刊播次數、起止日期及時間：________
第二條：費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。（大寫________元整）
2、結算方式和期限：________
第三條：驗收方式及時間：____________
第四條：違約責任
1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的.1%償付違約金。
3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。
1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；
2、向連云港市當地人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：
單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
日期：___________日期：___________
承攬的合同13
加工方：簽訂地點：
定作方：簽訂時間：x年x月x日
雙方在嚴格遵守法律法規的前提下，本著真誠合作、互惠互利的原則，經充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條、承攬項目(注：如空格不夠用，可以另接)
第二條、質量要求、技術標準、質量負責的條件和期限：
第三條、交(提)貨地點：
第四條、運輸方式及到達站港和費用負擔：
第五條、合理損耗和計算方法：
第六條、包裝標準、包裝物的供應與回收：
第七條、驗收標準、方法及提出異議期限：
第八條、隨機備品、配件工具數量及供應辦法：
第九條、結算方式及期限：
第十條、定作人應在年月日前向加工方預付款%(大寫)元
第十一條、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同的.附件：
第十二條、違約責任：
第十三條、解決合同糾紛的方式：
由加工方、定作方、當事人協商解決，協商不成的依法向加工方法院起訴。
第十四條、其他約定事項：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬的合同14
甲方：________
乙方：________
依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的`設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）
3、本工程款分2次結清，其中：
（1）合同簽訂3天內應付工程款的70%（計70000元）
（2）工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件（包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等），并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20xx年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間，甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：（蓋章）________
代表：________
乙方：（蓋章）________
代表：________
承攬的合同15
甲方：____________________
乙方：____________________
依據《_______________》和有關法規的規定，乙方接受甲方的委托，就公司產品設計加工事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行：
一、制作內容與要求：訂購項具體內容：_______________展示設計有限公司為的設計與制作，詳見報價單及圖紙。
二、甲方在圖紙與報價單上簽字后，乙方按照圖紙與報價單上所列內容生產的產品經甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格，則甲方有權不予接受或退貨并要求全數退款，因此產生的一切費用由乙方承擔。
三、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計要求等，應當賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。
四、主材材料由乙方負責解決，輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協商確定。
五、乙方在合約簽字生效后，負責在月日前完成產品設計與制作。交貨地點，收貨人由甲方指定。
六、制作費結算方法：
1、雙方協定的價格為__________人民幣，甲方在設計制作開始前，須支付預付款計50%人民幣________。甲方在安裝結束后的七日以內應安排專門人員驗收，甲方在驗收合格并收到增值稅發票后向乙方結清制作余款合計_整人民幣。因甲方原因在驗收合格后規定的付款期限內逾期未結清費用的，甲方應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。設計制作費以(現金，支票、匯款)形式匯入乙方賬戶。
2、甲方如不履行合同，預付款即抵作違約金，無故拖欠余款，我司有權安排專人要回。
3、乙方如不履行合同，則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的'，甲方有權拒付相應貨款，每逾期一日，應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。
4、合同價格包含乙方將產品運送至甲方指定交貨地點，并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、__________費)及后續相關費用(包括但不限于保修、技術服務)。
七、糾紛的處理：
甲方和乙方因合同而發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，經雙方同意可向__________機關申請__________，也可以直接向人民法院起訴。本合同自_______年_______月_______日起有效，有效期為一年。本合同執行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應參照__________及設計加工承攬合同條例等法律執行。雙方也可就未盡事宜進行協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
八、質量的保證：
乙方對已制作的產品實行質量跟蹤保證。具體為――電器保質半年，其他保質一年。(注：除人為以外)本合同一式二份，甲方與乙方各執一份。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
【承攬的合同】相關文章：
承攬合同08-15
承攬的合同08-27
建筑承攬合同05-16
承攬的合同通用04-26
項目承攬合同04-01
個人承攬合同05-25
承攬的合同集錦05-19
維修承攬合同06-02
房屋承攬合同09-19
項目承攬合同09-21