承包工程合同

時間：2022-12-06 12:18:00 合同大全

承包工程合同2022

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的承包工程合同2022，希望對大家有所幫助。

承包工程合同2022

承包工程合同20221

　　發包方(全稱)：_____________________項目部(以下簡稱甲方)

　　承包方(全稱)：_____________________(以下簡稱乙方)

　　依照有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將負責施工的________公園市政道路工程承包給乙方。為了保證本工程的安全、文明施工、質量和進度，明確甲乙雙方的權利和義務，經甲乙雙方就有關_______市政道路工程施工事項協商一致，特訂立本施工承包合同，以資共同遵守，具體條款如下：　　

　　一、工程概況　　

　　1、工程名稱：_____________________________

　　2、工程地點：_____________________________　　3.建設單位：_____________________________

　　二、工程承包方式、范圍和內容　　

　　1、工程承包方式為包工包料、包機械(含進出場)、包安全、文明施工、包質量、包工期。

　　2、工程承包范圍為甲方負責施工的_________市政道路工程施工，具體工程量以建設單位和甲方認定的施工圖、聯系單和建設單位、甲方認定的市政道路工程量為準。

　　3、工程承包內容為_________市政道路工程的材料供應、材料檢驗和施工涉及的內容及施工全過程涉及的全部質量檢驗，全部技術資料的收集、整理、匯總成冊和臨電、臨水、臨時設施及工程決算等有關施工內容。

　　三、工程造價及計價依據　　

　　1、工程量計算以建設單位和甲方認定的施工圖、聯系單等為依據，工程價款的結算、支付違約按照_________建筑工程有限公司和_________股份有限公司于________年____月____日簽訂的________建設工程施工補充合同有關約定計算工程價款，工程價款結算以甲方和建設單位共同認定的工程價款為準;工程價款的支付和違約處理按建設單位對甲方的支付和違約處理情況，同步執行。乙方按甲方和建設單位共同認定的決算工程總價(不包括稅金)再下浮_____%向甲方結算工程價款，工程價款的稅金由乙方負責承擔。

　　乙方根據其工程價款，開具工程材料正式發票和員工工資表給甲方(可沖抵結算工程款發票)。

　　2、乙方承包價款已包含施工管理、工程材料、機械、稅金、施工和員工工資、獎金、各類津貼、勞保福利及學習培訓、技術措施、趕工費、人員機械進場、安全、文明施工、臨設等施工涉及的全部費用。

　　四、工程工期　　

　　1、本工程施工工期必須在保證工程質量前提下按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期2天后，第3天開始每延一天按______元處罰，罰款最多不超過工程造價的5%。

　　2、遇人力不可抗拒因素，工期按監理、業主簽證累計工期順延，乙方發生的增加費用由甲方協助向建設單位簽證。乙方在上述情況發生3天內，就延誤時間、內容和因此發生的增加費用支出向甲方及時提出報告，由甲方轉報建設單位、監理并協助簽證。

　　五、工程質量

　　甲乙雙方約定的市政道路工程質量為按現行有關質量驗收標準驗收(包括材料)，必須確保一次性合格，且必須具備優質工程質量驗評要求和甲方企業標準要求，不準出現由于乙方提供的材料或乙方施工質量問題引起對工程評優創杯的質量影響。如由于其材料或施工質量問題，導致工程質量驗收不合格或影響工程質量評優創杯，除乙方無條件返工處理合格和滿足優質工程質量驗評要求外，甲方根據有關管理制度可視情對乙方作出質量處罰，乙方應無條件接受甲方的質量處罰。

　　六、甲乙雙方責任　　

　　1、甲方責任　　

　　(1)全面履行合同，確保乙方正常施工。

　　(2)提供乙方要求的有關本工程的技術資料。

　　(3)及時協助乙方做好有關簽證工作，對乙方提交的簽證報告在3天內報送建設單位并協助督促建設單位簽復。

　　(4)負責辦好施工手續，需乙方協助的工作乙方無條件配合。

　　(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。

　　(6)向乙方提供堆場、道路、設備作業等場地。

　　(7)甲方應為乙方提供布置臨時設施的場地和臨時用水水源、臨時用電電源，乙方員工住宿由乙方自理，施工用電線電纜、開關箱、照明燈具和機具、水費、電費等由乙方負責承擔。

　　2、乙方責任　　

　　(1)全面履行施工合同，嚴格按現行標準、規程、規范和設計要求組織施工，嚴格履行質量、安全、文明施工，工期的合同要求，確保正常施工。

　　(2)服從甲方、監理、建設單位的指揮和管理。

　　(3)服從甲方現場有關部門和職能人員的監督管理。

　　(4)負責其施工機具、設備和人員調配，乙方保證進場的機具設備能滿足施工和甲方管理的需要，人員調配投入計劃必須征得甲方同意，現場管理力量必須滿足施工和甲方管理的要求。

　　(5)因乙方原因造成的質量事故，乙方必須無條件按甲方和甲、乙雙方合同的要求返工至合格，并承擔由此產生的全部施工增加費用。

　　(6)進場后，按甲方要求及時向甲方提交甲方(或質監部門)認定為齊全完整有效的相關工程技術資料及其他相關資料。

　　(7)全力配合有關部門對施工現場的各項檢查和監督管理等。

　　(8)工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。

　　(9)乙方施工人員家屬探親，禁止上工地現場，工地不安排住宿。如遇特殊情況必須由甲方批準許可，并由本人做好家屬的安全教育工作，小孩更應由家屬嚴加看管。如發生意外概由乙方承擔責任和全部費用。

　　(10)嚴禁在宿舍內用火燒飯、隨意拉電線和使用電飯煲，一經查實處沒收器具并每次罰款200元。如發生意外概由乙方承擔責任和全部費用。

　　(11)施工期間發生矛盾，應及時向現場負責人匯報，尋求商量解決，嚴禁聚眾斗毆，如在施工現場發生聚眾斗毆事件，不論有無理由每次罰款伍仟元;嚴禁在工地或宿舍內賭博，發現時每次罰款貳仟元，罰金在工程款中扣除。如因違反法律、行政法規被押送公安機關處理，甲方不予承擔任何責任和經濟費用。

　　(12)乙方還必須和甲方簽訂勞務合同，員工工資按勞務合同要求保證發放到每個員工。乙方勞務人員進入現場施工，必須進行三級安全教育，嚴格執行安全規章制度，一旦發生安全事故，查清原因如屬乙方責任，按事故的實際損失由乙方自負外，同時追究相關責任，并視責任輕重采取重罰措施。

　　(13)發生安全事故應立即組織搶救，并保護好現場，即刻上報甲方，嚴禁隱瞞事故不報。

　　(14)積極配合甲方工作，做好上情下達，及時簽訂各級安全責任書，層層落實安全生產責任制。

　　(15)乙方本合同經濟責任人，為甲乙雙方約定的市政道路工程施工安全的第一責任人，應帶頭遵紀守法，不準違章指揮，準確把握安全、質量、進度、效益的關系，保證全員安全，施工順利進行。

　　(16)積極配合各項目部組織的安全知識學習，宣傳及業余上課，并落實到每個職工，真正做到安全第一、預防為主，增強以人為本的.現場安全氣氛。

　　(17)乙方必須確保專職技術、質量、安全員的到位，并嚴格履行職責，如不到位甲方有權對乙方作出每人每天100元的處罰。

　　七、安全生產、文明施工

　　乙方在施工中應嚴格按甲方要求進行管理，遵守安全生產操作規程，設置專職安全員，并采取必要的安全防護措施，以確保施工安全。如因乙方違章指揮、違章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方負全部責任和承擔全部經濟損失及費用。乙方負責做好現場文明施工和相關的安全生產、文明施工資料。

　　八、材料供應

　　本工程甲乙雙方約定的市政道路施工所用的材料按照甲方與建設單位施工協議的有關約定要求，由乙方按設計、建設單位和有關質量驗收標準要求自行采購，各種材料質量必須由甲方、監理(建設方)按有關質量檢驗標準，會同乙方隨機抽樣且經法定部門檢驗合格后方可使用，及時做好進場材料臺帳資料。

　　九、質量驗收

　　工程具備質量驗收條件，乙方經甲方同意按現行相關標準、規范、規程等要求組織質量驗收，并通知甲方報送有關部門。甲方在收到乙方送交的資料以及驗收報告后，積極協助乙方進行質量驗收。如甲方在整個工程質量創優中涉及到乙方工作內容，乙方應無條件配合。

　　十、工程款支付

　　1、乙方在訂立合同時自愿交納______萬元人民幣作為工程質量、安全、文明施工保證金，其中______萬元保證金于乙方正式施工后3個月內返回乙方，另外______萬元保證金于乙方正式施工后6個月內返回乙方，不計任何利息。

　　2、乙方市政道路工程價款必須納入甲方財務的統一管理。乙方應在每月____日前向甲方上報其完成的市政道路工程價款，甲方應及時審核乙方上報的當月完成的工程價款，并督促建設方及時審核每月工程價款，隨建設單位支付給甲方的工程款情況，按甲乙雙方約定的工程價款所占比例，及時支付乙方的工程款，待工程竣工驗收合格，乙方上交完整有效的全部技術資料后，除留存甲方與建設單位施工協議中規定的同比例質量保修金外，甲方應隨建設單位付款情況按甲乙雙方工程價款所占比例計算后，及時支付乙方的工程價款。其市政道路工程質量保修金，待保修期滿后，給予全部結清。

　　3、乙方負責其施工的所有市政道路工程的質量保修，保修期限為兩年如甲方工程竣工交付建設單位后，在保修期內甲方通知乙方關于其施工的市政道路工程質量保修，乙方未能在48小時內開展保修工作，或保修未能滿足業主要求，甲方有權另行安排維修，所發生的費用甲方有權單方面在乙方留存的保修金中扣回，如乙方留存的保修金不足以支付甲方代為維修的費用，則甲方可向乙方索賠，并向其追究相關法律責任，乙方對此應無條件接受。

　　十一、附則　　

　　1、乙方必須有效組織施工人員、機具、材料、資金，必須滿足本工程的施工進度、質量、安全等需要，嚴禁轉包，一旦發現乙方有轉包現象，甲方有權單方面終止雙方施工合同，乙方所完成的工程價款應無條件由甲方自行處理。

　　2、乙方應服從甲方的指揮和管理，嚴格執行項目部、公司的所有規章制度，自覺遵守有關法律、行政法規，乙方在施工過程中如因管理混亂，質量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有權單方面終止雙方施工合同，另行安排施工隊伍施工。乙方所完成的工程款首先應滿足彌補甲方的所有損失后，余款結算給乙方，對此乙方不得以任何理由加以拒絕。　　3.在履行合同過程中發生糾紛，雙方應協商解決或請有關部門調解，一方不愿協商、調解或調解不成，向工程建設所在地人民法院起訴。

　　4、本合同一式四份，甲方、乙方各執壹份，報送甲方公司經營處、分公司各壹份。

　　5、本合同由甲、乙雙方經濟責任人簽字、按手印之日生效，工程款結算之日失效。

　　甲方經濟責任人(簽字)：乙方經濟責任人(簽字)：

　　身份證號：

　　電話：

　　手機：

　　合同訂立時間：________年____月____日

承包工程合同20222

　　發包方（甲方）：貴陽____公司。

　　承包方（乙方）：____省____市正業電氣安裝工程有限責任公司。

　　第一條合同依據　　本合同的法律依據是《中華人民共和國民法典》和《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州____公司設計的《清鎮____110變電所新建工程電氣部份

　　第一卷

　　第六冊全所照明及

　　第一卷

　　第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。

　　第二條工程名稱、地點和范圍及內容　　

　　一、工程名稱：清鎮____110變電所全所接地及照明安裝工程。

　　二、工程地點: 清鎮____110變電所內。

　　三、工程范圍及內容:

　　1：清鎮____110變電所防雷接地安裝。

　　2：清鎮____110變電所全所照明安裝。

　　第三條承包方式　　本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。（結算定額采用年北京地區價目本；裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字04號文件頒發的《關于發布____省電力建設裝置性材料綜合預算價格（年價）的通知》；費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》（年版）；根據____省電力公司電技經43、44號文件：其它相關費用依據其它相關資料計算。

　　第四條工程價款支付及結算方式　　

　　1. 該工程以____省____市正業電氣安裝工程有限責任公司編制的《清鎮____110變電所全所接地及照明工程預算書（其中工程款129760元）》為依據簽訂施工合同。

　　2. 預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的____ %，即____ 萬元（____萬元整）付給乙方。

　　3. 結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的.結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。

　　第四條工程質量標準、驗收和保修條件　　本工程參照國家《110及以下電氣安裝規范》進行施工，相關驗收標準執行國家及電力行業規定，并通過相關職能部門驗收，本工程的保修期________年。

　　第五條雙方協作事項

　　甲方負責：　　

　　一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。

　　二: 甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.

　　乙方負責：　　

　　一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。

　　二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

　　三：竣工資料報有關部門審核。

　　第六條違約責任　　按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。

　　第七條發生經濟糾紛處理方式　　如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

　　第八條施工工期　　本工程________年____月____日前完工。

　　第九條工程承包方式　　本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

　　第十條安全責任　　施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

　　第十一條工程造價　　本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實結算。

　　第十二條合同份數　　本合同正本2份，雙方各執正1份。

　　第十三條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。

　　甲方：（公章）

　　乙方：　

　　負責人：（簽章）

　　負責人：（簽章）____

　　日期：________年____月____日____

　　日期：________年____月____日

承包工程合同20223

　　委任單位：

　　施工單位：

　　就裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：　　

　　一、工程名稱：　　

　　二、工程地點：　　

　　三、工程項目內容：　　

　　四、工程期限：本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。

　　五、工程造價為人民幣：　　

　　六、付款方式：　　

　　1、合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。

　　2、開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)

　　七、材料設備：

　　本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

　　八、工程施工：　　

　　1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

　　2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

　　3、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

　　4、乙方應了解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。

　　5、如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的`由乙方負責。

　　九、工程質量：　　

　　1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。

　　2、由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

　　3、由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。

　　4、裝飾工程質量保修________年。

　　十、工程驗收：

　　由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

　　十一、違約責任：

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

　　十二、備注：

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。

　　十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。

　　甲方單位(蓋章)：

　　乙方單位(蓋章)：

　　裝飾工程公司　　代表人：

　　代表人：____日期：

　　____日期

【承包工程合同】相關文章：

承包工程合同09-15

承包工程合同12-12