精華承攬合同14篇
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編整理的精華承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
精華承攬合同1
承攬方（甲方）：
定作方（乙方）：
雙方根據有關法律協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行：
產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定：
交貨辦法：
（1）交貨地點：
（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
付款辦法：
貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。
驗收辦法：
乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
違約責任：
附則：
（1）合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。
（2）在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。
（3）本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
（4）本合同正本兩份，雙方各執一份。
（5）貨物運達站。
（6）收貨人。
（7）合同糾紛的處理。
甲方（簽字蓋章）：乙方（簽字蓋章）：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
簽訂日期：___________
精華承攬合同2
發包方：___________________________（以下簡稱甲方）
承包方：___________________________（以下簡稱乙方）
根據甲乙雙方協商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：
一、工程名稱：_____________________________________
二、工程地點：_____________________________________
三、工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡，工程面積2772平方米，工程總價138600元
四、工程承包方式及范圍：
1、承包方式：包工不包料
2、承包范圍：本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線（包含切割片、焊條等）乙方自負，施工過程中所需的'腳手架及吊車由甲方負責。注；工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。
五、驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。
六、工程開竣工日期：_____年__月__日，竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。
七、付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%，墻板安裝完再付總額的______%，頂板安裝完再付總額的______%，余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。
八、甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經濟損失
九、安全：為保證工程質量和施工安全，甲方指派_______為現場負責人，乙方指派____________為現場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協商。
十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
精華承攬合同3
定作方（以下簡稱“甲方”）：____________住所地址：______________________________聯系方式：______________________________手機號：______________________
承攬方（以下簡稱“乙方”）：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監理人及電話：______________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下條款：
第一條工程概況
1、工程地點及面積：_________________________________
2、工程造價：￥_____________元，大寫（人民幣）：_______
3、工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。
（1）乙方包工、包全部材料。（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；
（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。
4、工程期限________天；
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條工程監理
若本工程實行工程監理，甲方（或乙方）與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方（或甲方）。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：
1、甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙）；
2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙），設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）；
3、施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條甲方義務
1、開工前____天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；
2、開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
4、禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續；根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；
5、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；
6、工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條乙方義務
1、施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程；
2、在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任；
3、嚴格執行本市有關施工現場管理的’規定，不得擾民及污染環境；
4、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通；
5、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場；
6、因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；
7、乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條工程變更
1、為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的'變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》（見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單），同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效；凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔；
2、合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；
3、甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條材料的提供
1、由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；
2、由乙方提供的材料、設備的（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；
3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購），在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的____%）+材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；
4、除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場；若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；
（4）甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；
4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條質量標準
1、雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收：
（1）《GB50210—20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》
（2）《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
（3）其它驗收標準：
2、施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
（1）甲乙雙方協商解決；
（2）如協商達成一致意見，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十條工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；（2）油漆、面層涂料施工前驗收；（3）竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附件八：工程驗收單）。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；
2、工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續（見附件九：工程結算單），并填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：工程保修單）
第十一條工程款支付方式
1、雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：（1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：
（2）______________________________________支付次數支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日
第二次隱蔽工程驗收后3日內第三次竣工驗收合格后4日內
（3）其他支付方式：___________________________________
2、工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單（見附件九：工程結算單）上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。
3、甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。
第十二條違約責任
1、合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償；
2、工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利；
3、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金；
4、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
5、由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。第十三條合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第______種方式解決：
（1）向_____________________________仲裁委員會申請仲裁；
（2）向____________________________________人員法院起訴。
第十三條合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第______種方式解決：
（1）向_____________________________仲裁委員會申請仲裁；
（2）向____________________________________人員法院起訴。
第十四條幾項具體規定
1、工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%—10%的遠程施工費；
2、因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用（人民幣）_____________元，（此費用不在工程款內）；
3、施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖__________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用；
4、施工期間，乙方每天的工作時間為：
上午_________點_________分至_________點_________分；
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條附則
1、本合同簽訂后工程不得轉包；
2、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份；
3、凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字（蓋章）后生效，三方各持一份；
4、合同履行完后自動終止；
5、本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。
6、合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。合同附件：
附件一：家庭裝飾裝修工程施工項目確認表
附件二：家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表
附件三：家庭裝飾裝修工程報價表
附件四：甲方提供裝修裝修材料明細表
附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表
附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙
附件七：裝飾裝修工程變更單
附件八：工程驗收單
附件九：工程結算單
附件十：工程保修單
第十六條其它約定條款
_________________________________________________甲方（簽字）：_____________乙方（蓋章）：_____________
委托代理人（簽字）：_______法定代表人（簽字）：_______
________年_______月______日________年_______月______日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見（商場合同認證章）：____________
委托代理人（簽字）：_______聯系電話：_________________
________年_______月______日
精華承攬合同4
定作方（甲方）：________________
承攬方（乙方）：________________
本合同甲方委托乙方承攬項目，雙方經過平等協商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》的規定，達成如下協議，并由雙方共同恪守。
第一條、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
1、1乙方帶料
第二條、質量要求、技術標準
執行。
第三條、乙方對質量負責期限
驗收合格后免費保修月。
第四條、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
4、1乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
4、2乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。
4、3甲方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條、驗收標準、方式
5、1按照合同規定的質量要求，技術標準、圖紙和樣品作為驗收標準。
5、2甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
5、3當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第六條、履行的期限
________年________月________日至________年________月________日。
第七條、結算方式
驗收合格后日內支付總價款的95%，余款保修期滿后如無質量問題一次付清。
第八條、違約責任
8、1乙方違約責任
8、1、1未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
8、1、2交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
8、1、3未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
8、1、4逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的0.3%償付違約金。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
8、1、5不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。
8、1、6異地交付的定作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管、保養費。
8、1、7實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、1、8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付甲方因此造成的損失。
8、1、9未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的'期限通知甲方調換、補齊的，由乙方對工作質量、數量承擔責任。
8、1、10擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
8、1、11乙方在甲方的工作場地，設備設施上進行工作時，應當遵守有關的操作規程，不允許毀壞甲方的設施設備，對工作中出現的安全事故由乙方自己負責，甲方不負任何責任。
8、2甲方違約責任
8、2、1中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
8、2、2中途廢止合同，屬乙方提供原村料的，償付乙方的未履行部分價款總值10%的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的5%違約金。
8、2、3無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。
第九條、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十條、糾紛的處理
本合同履行過程中甲、乙雙方發生爭議時，雙方應協商解決。若協商不成，按以下1種方式解決：
1、向東營市人民法院提起訴訟。
2、向仲裁委員會申請仲裁。
3、提交內部法律糾紛調解處理委員會調解處理。
第十一條、廉潔條款
雙方嚴格按照廉潔從業的有關規定，認真履行廉潔從業義務。
第十二條、其他
12、1乙方親自完成約定的’工作。除另有約定外，乙方應當以自己的設備技術和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作向甲方負責，未經甲方同意的，甲方可以解除合同。
12、2本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
12、3本合同一式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份。具有同等法律效力。
甲方________________
乙方________________
單位名稱（章）：________________
單位名稱（章）：________________
住所：________________
住所：________________
法定代表人（負責人）：________________
法定代表人（負責人）：________________
委托代理人：________________
委托代理人：________________
聯系人：________________
聯系人：________________
電話：________________
電話：________________
開戶銀行：________________
開戶銀行：________________
帳號：________________
帳號：________________
郵政編碼：________________
郵政編碼：________________
簽訂時間：________年________月________日
簽訂地點：________________
精華承攬合同5
簽訂日期：____年__月__日
承攬方（全稱）：______
定作方（全稱）：______
經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：________________
2、質量標準、驗收方法及地點：____________
3、原材料來源及互利方法：______________
4、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________
5、貨款結算時間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________
7、違約責任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人：法人委托書號碼____定作人：法人委托書號碼______
營業執照號碼________營業執照號碼________
承攬人：________定作人：________（蓋章）
法定代表人：________法定代表人：________
開戶銀行：________帳號：________開戶銀行：________帳號：________
電話號碼：________電話號碼：________
住址：________住址：________
精華承攬合同6
合同編號：_____________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點：______________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱及內容
計量單位
數量
工作量（工時）
報酬
交付期限
單價
金額
合計人民幣金額（大寫）：
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條技術標準、質量要求：_____________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：____________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：___________________________
第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法：______________________________
第六條定作人（是／否）允許承攬項目中的.主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________
第八條結算方法及期限：_______________________________________
第九條定作人在________年________月________日前交定金（大寫）________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是／否）可以留置工作成果。
第十二條違約責任：______________________________
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
（一）提交________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：________________________________________
定作人
定作人（章）：________________
住所：________________
法定代表人：________________
居民身份證號碼：________________
委托代理人：________________
電話：________________
開戶銀行：________________
賬號：________________
郵政編碼：________________
承攬人________________
承攬人（章）：________________
鑒（公）證意見：________________
鑒（公）證機關（章）________________
經辦人：________________
________年________月________日
監制部門：____________印制單位：___________
精華承攬合同7
委托方
承攬方廣州市番禺區嘉華廣告有限公司簽訂日期：年月日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求
1、項目：
2、制作地點：
3、顏色、規格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿
為準；
4、起訖時間、日期：
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費
1、廣告制作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工制作。
2、結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現場驗收
第四條違約責任。
1、委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告制作費的.2%，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2‰，償付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（1、2）項規定辦理。
1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁；
2、向廣州當地人民法院起訴。
第六條附則。
1、本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。
2、本合同有效期：自____年____月____日至____年____月____日終止。
精華承攬合同8
甲方（裝修方）：________________
乙方（承攬方）：________________
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費（也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程質量和工期）。
二：裝飾施工地點：
1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90、m2，室內面積84m2。2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自_________年_________月_________日開工，至_________年_________月_________日竣工，工期______天。
三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件（須與原件對照），通訊號碼等，便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的.各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八：驗收：
1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
（2）油漆、面層涂料施工前驗收；
2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設施進行標注，說明其位臵、形狀、尺寸、材質等，防止甲方今后使用時產生意外損壞，以及便于維修；
3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。
九：其它：
1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3％向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
3、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10％支付違約金，并辦理終止合同手續。
4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
十：衛生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位臵、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品；
十一：保修
1、工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單（保修期為貳年）（衛生間、廚房等防滲漏部分為五年）。
2、在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。
十三：附則
1、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方，并負責反工修復至合格為止。
4、合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金；若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。
十四：本合同壹式貳份，雙方各執壹份。雙方簽字后生效。
甲方：________________ 乙方：________________
日期：________________
精華承攬合同9
甲方：___物業服務有限公司
乙方：___筑工程有限公司
一、工程范圍
____團辦公區（紅樓內）所有房屋屋面（紅樓屋面除外）、屋檐、外墻及門窗維修翻新。
二、工程承包方式及造價
工程項目采用包工包料，乙方按甲方要求自行安排施工，總造價____萬元左右。
三、施工期限
此維修項目施工期限為__天，____年_月_日開始施工，乙方應在甲方規定的時間內按期、按量、按質完成施工任務。如有違反，造成的`一切損失由乙方承擔。
四、工程質量
乙方必須嚴格按照甲方提出的要求和施工方案進料、施工，自覺接受甲方監管人員的質量監管，所有進料及施工單項均由甲乙雙方現場施工及監管人員簽證認可。
五、安全責任
乙方在施工過程中，應嚴格規范程序，杜絕責任事故發生。如在施工過程中發生與施工有關的一切安全責任（包括人員傷亡）事故，均由乙方承擔全部責任。
六、付款方式
甲方先行預付工程款_萬元整，其余款項在施工完畢后，經驗收合格及時由乙方造出結算單，由甲方分別按程序審核后付款，款必須付到乙方法定帳戶。
七、其他條款
乙方施工人員在施工期間，應嚴格遵守國家的法律法規和____集團的規章制度，文明施工。
本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份。本合同經雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。
甲方代表（簽章）：乙方代表（簽章）：
年月日
精華承攬合同10
委托方（甲方）：承接方（乙方）：
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業設計，經雙方協商一致，簽訂本協議。
第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
1、甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣（大寫）。
2、支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的'20%首付款，即________元人民幣（大寫）。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣（大寫）。
第六條雙方責任
1、甲方責任
甲方在規定的時間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。
2、乙方責任
乙方按本合同第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。
乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。
由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。
合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關規定賠償甲方損失。
乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況，甲方有權索賠。
第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協商解決，如雙方無法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方簽字：乙方簽字：（蓋章）（蓋章）
簽定日期：___________
精華承攬合同11
房主人（甲方）：________________
承建人（乙方）：________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的.權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目：私人住宅主體項目。
二、建筑面積：按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616（臥室），1416（客廳）雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車（施工車）加一包325水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度
第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積，每平方米540、00元人民幣大寫伍百肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：________________
身份證號碼：________________
聯系電話：________________
乙方簽字：________________
身份證號碼：________________
聯系電話：________________
________年____月____日
精華承攬合同12
建設方（下稱甲方）：________身份證號碼：________
承攬方（下稱乙方）：________身份證號碼：________
經甲乙雙方協商一致，現達成如下房屋施工承攬合同條款：
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋，位于面積為________平方米，現將________工程承攬給乙方，具體包括：
（1）基礎工程、布設鋼筋。
（2）主體框架及砌墻工程。
（3）布筋及水泥砼工程。
（4）基礎泥土回填及平整。
（5）其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供，所需施工設備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為________元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任
乙方在施工過程中，應注重加強安全意識，乙方在施工過程中發生的人身傷害事故（包括乙方人員及其它第三人）所產生的一切法律后果由乙方自己承擔。
四、工程驗收及工期
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本合同所涉及工程的工期為________天。
3、如乙方未在約定的'工期內完工，每拖延一天乙方應向甲方支付違約金________元。
五、返工義務的承擔
在施工過程中，若出現建設工程質量及未按甲方設計施工等問題，由乙方負責返工，所需費用由乙方負責。
六、保修期限
1、工程質量保修期為________年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、保修期內出現質量瘕疵，非因乙方施工造成的質量缺陷，乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷，乙方應負責維修或賠償，請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。
3、為確保乙方履行上述條款確定義務，由甲方留置總工程款10%作為工程質量保證金，留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個月內乙方施工工程無出現質量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無出現質量缺陷，由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。
七、特別約定
1、乙方未經甲方書面同意，不得將承攬施工建筑工程轉包給第三人施工。
2、乙方應恪守施工道德，以確保甲方樓房建筑質量。
八、違約責任
任何一方違約，對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任：
1、執行本合同相關違約約定。
2、賠償守約方經濟損失，經濟損失不限于直接經濟損失及實現權益所需合法費用支出。
九、本合同一式二份，雙方簽字后生效。
建設方（甲方）：________承攬方（乙方）：________
________年________月________日
精華承攬合同13
甲方：__________（以下簡稱甲方）
乙方：__________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況：
1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價：
3、仿瓷：________元每平方米（含材料及人工）。
4、乳膠漆：________元每平方米（含基層膩子及人工）。
5、墻紙粘貼：________元每平方米。
6、清水漆：________元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。
7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__________%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的__________%，剩余__________%__________為工程質保金，質保期為__個月。
三、甲方責任：
1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量；
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物；
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠；
5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰；
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任：
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任；
2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責；
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。
四、質量要求：
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。
3、需要做乳膠漆的'部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任；
7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任；
8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查：
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作；
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用；
3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任：
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%__；
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除：
1、合同履行完畢后，本合同自動解除；
2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同；
3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：__________乙方（手印）：__________
地址：________________地址：________________
法定代表人：_________身份證號：_________
精華承攬合同14
合同編號：
委托方：（以下稱甲方）
承接方：（以下稱乙方）
簽約地點：
施工地點：
簽約時間：年月日
1、合同內容
本合同項所指的項目是：
（系統配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
合同總金額為人民幣：（rmb：）
合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
付款：
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣（rmb）。
設備進度款：
當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣（rmb）。
工程結算付款：
本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的'____%，即人民幣（rmb）。
最終驗收付款：
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣（rmb）。
其它事項
4、合同雙方責任
（1）甲方責任：
按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。
提供好施工現場的土建、水、電等條件。
安排好貨物在工地的倉儲設施。
協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
（2）乙方責任：
按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
確保所提供的設備材料與質量相符。
向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
5、安裝及調試
（1）安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
（2）在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方：乙方：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
簽約代表：簽約代表：
指定聯絡人員：指定聯絡人員：
簽定日期：___________
【承攬合同】相關文章：
承攬的合同08-27
承攬合同08-15
承攬的合同通用04-26
承攬加工合同11-12
建筑承攬合同05-16
承攬的合同集錦05-19
維修承攬合同06-02
個人承攬合同05-25
(精選)加工承攬合同07-17
安裝承攬合同07-22